染雾广东建设工程勘察合同范本 篇一
在广东省的建设工程领域，勘察合同起着至关重要的作用。作为一份法律文件，勘察合同规定了勘察工作的范围、内容、费用、期限等关键信息，确保了合同双方的权益得到保护，同时也促进了工程的顺利进行。下面是广东建设工程勘察合同范本的主要内容：
一、合同的基本信息
该部分主要包括合同的标题、签订日期、合同双方的名称、注册地址、法定代表人等信息。同时，还需要明确合同的有效期限和终止条件。
二、勘察的任务和范围
在这一部分，需要详细说明勘察的任务和范围。勘察任务包括勘察的内容、方法、要求等。勘察范围则包括勘察的地点、面积、标高、地质情况等。这一部分的目的是明确双方对勘察工作的期望和要求，以便后续的工作能够有针对性地进行。
三、勘察工作的费用和支付方式
在勘察合同中，必须明确勘察工作的费用和支付方式。费用包括勘察人员的工资、劳务费、设备使用费等。支付方式可以根据双方的协商确定，可以是一次性支付，也可以分期支付。无论采取何种支付方式，都需要明确支付的时间和方式。
四、勘察工作的期限和延期
勘察工作的期限是合同中必须明确的内容之一。期限可以根据工程的实际情况和双方的协商确定。同时，合同中还需要规定如何处理勘察工作延期的情况，包括延期的原因、延期的手续、延期的费用等。
五、合同的履行与违约责任
在合同履行过程中，双方都有义务履行合同的各项内容。合同中需要明确双方的履行义务和违约责任。对于违约方，合同中应当规定相应的违约金或赔偿金额，以及解除合同的条件和程序。
六、争议解决方式
合同中还需要明确双方对于争议的解决方式。可以选择仲裁、诉讼等方式解决争议。同时，合同中还需要明确仲裁机构或法院的选择、仲裁费用的支付等事项。
七、其他条款
除了以上内容，合同还可以包括其他双方认为需要明确的事项。比如，合同可以规定保密义务、知识产权保护等内容，以进一步确保合同的有效性和双方的权益。
总之，广东建设工程勘察合同范本是建设工程领域中的一份重要文件。它规定了勘察工作的范围、内容、费用、期限等关键信息，保护了合同双方的权益，促进了工程的顺利进行。在签订勘察合同时，各方应当认真阅读合同内容，并在合同中明确双方的权利和义务，以确保合同的有效性和顺利履行。
广东建设工程勘察合同范本 篇二
广东建设工程勘察合同范本是建设工程领域中非常重要的文件之一。在签订合同之前，双方应当认真阅读并理解合同的各项内容。下面是一些签订广东建设工程勘察合同时需要注意的要点：
1.明确勘察的任务和范围
在合同中，需要明确勘察的任务和范围。勘察任务应当详细描述勘察的内容、方法、要求等。勘察范围应当包括勘察的地点、面积、标高、地质情况等。明确勘察的任务和范围可以避免后续工作的纠纷和误解。
2.明确勘察工作的费用和支付方式
合同中必须明确勘察工作的费用和支付方式。费用应当包括勘察人员的工资、劳务费、设备使用费等。支付方式可以根据双方的协商确定，可以是一次性支付，也可以分期支付。无论采取何种支付方式，都需要明确支付的时间和方式。
3.明确勘察工作的期限和延期
勘察工作的期限是合同中必须明确的内容之一。期限可以根据工程的实际情况和双方的协商确定。同时，合同中还需要规定如何处理勘察工作延期的情况，包括延期的原因、延期的手续、延期的费用等。
4.明确合同的履行与违约责任
在合同履行过程中，双方都有义务履行合同的各项内容。合同中需要明确双方的履行义务和违约责任。对于违约方，合同中应当规定相应的违约金或赔偿金额，以及解除合同的条件和程序。
5.明确争议解决方式
合同中还需要明确双方对于争议的解决方式。可以选择仲裁、诉讼等方式解决争议。同时，合同中还需要明确仲裁机构或法院的选择、仲裁费用的支付等事项。
6.其他条款
除了以上内容，合同还可以包括其他双方认为需要明确的事项。比如，合同可以规定保密义务、知识产权保护等内容，以进一步确保合同的有效性和双方的权益。
签订广东建设工程勘察合同是一项重要的工作，需要双方在平等、自愿、诚实信用的基础上进行。双方应当认真履行合同中的各项义务，遵守合同的各项规定。在签订合同之前，双方应当进行充分的沟通和协商，确保合同的内容准确、明确，并能够满足双方的需求和期望。只有通过合同的签订和履行，才能够保障工程的质量和顺利进行。
广东建设工程勘察合同范本 篇三
第一条词语涵义
《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：
一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。
三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。
五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。
七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。
八、工程造价管理部门：_各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。
九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。
十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。
十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
十三、费用：甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。
十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在《协议条款》中约定的合同工期。
十五、开工日期：《协议条款》约定的工程开工日期。
十六、竣工日期：《协议条款》约定的工程竣工日期。
十七、图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
十八、施工现场：经甲方同意、_施工组织设计_或_施工方案_所确定的用以施工的场地。
十九、书面形式：根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
广东建设工程勘察合同范本 篇四
发 包 方：______ _____ _____ 承 包 方：______ _________ ____ 工程名称：_______________________________________________ 工程地点：_______________________________________________ 建筑面积：_________________ 平方米;层数：_______________ 结构类型：________________ ;檐高/跨度：________________米 批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)_________________ 工程性质：(指基建、技改、合资等)：_____________________ 承包范围：____ ___________________________________
承包方式：_______________________________________________ 质量等级(优良或合格)：____ ______________________
工程承包造价(金额大写)：_______________________________￥：_____________________________ 元
北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据《建设工程施工合同示范文本》(GF一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在20xx平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。
北京市建设工程施工合同协议条款
依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：
第1条 工期
1·1 本合同工程定于_ __ _年__ __月____日开工;于___ _年__ __月____日竣工。合同工期日历天数为____天 。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为____ _天。
1·2 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：
1·3 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：
第2条 图纸发包方于__ ___年_____月_____日，向承包方提供_____套图纸。
第3条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：___________ ;项日经理姓名：_______________ 。
第4条 发包人工作
广东建设工程勘察合同范本 篇五
加入小组后才可以点评哦，现在就加入？
删除理由：
还可以输入 120 字
您是否确认删除该帖子
举报类型：
表情 还可以输入 150 字
您不是VIP，没有查看大图的特权
立即升级
升级VIP免费在线查看大图
关于我们 联系我们 帮助中心 诚聘英才 意见反馈 社区导航 ABOUT US
北京筑龙伟业科技股份有限公司 通信地址：北京市海淀区甘家口185号新新商务楼（100835）
微信扫码抢购
广东建设工程勘察合同范本 篇六
发包人(全称)：_________________________________________
承包人(全称)：_________________________________________
依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
工程名称：___________________ 工程地点：____________ 工程内容：________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号：________________________
资金来源：________________________________
第二条 工程承包范围
承包范围：_______________________________
第三条 合同工期
开工日期：______________ 竣工日期：________ 合同工期总日历天数_____________天
第四条 质量标准
工程质量标准：____________________________________
第五条 合同价款
金额(大写)：_________________元(人民币)￥：_____________________元。
第六条 组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第七条 本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
第八条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
第九条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
第十条 合同生效
合同订立时间：________ 年__________ 月__________ 日
合同订立地点：_______________________________________________________________________
本合同双方约定___________________________________后生效。
发 包 人：(公章)： 承包人：(公章)
住 所： 住 所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开 户 银 行： 开 户 银 行：
账 号： 账 号：
邮 政 编 码： 邮 政 编 码：
