染雾机电类施工合同范本 篇一
随着科技的不断进步，机电类施工合同在现代建筑领域中扮演着重要的角色。该合同旨在确保机电工程施工过程的顺利进行，保障双方的合法权益。下面是一份机电类施工合同范本，供参考。
合同编号：【编号】
甲方：【甲方名称】
地址：【甲方地址】
联系人：【甲方联系人】
电话：【甲方电话】
乙方：【乙方名称】
地址：【乙方地址】
联系人：【乙方联系人】
电话：【乙方电话】
一、工程内容
1. 本合同的工程内容为【工程内容】。
二、工期
1. 工程的开始日期为【开始日期】，结束日期为【结束日期】。
三、付款方式
1. 甲方应在合同签订后【付款方式】，支付给乙方【合同总金额】的【付款比例】作为预付款。
2. 甲方应在工程完成【工程完成时间】内支付给乙方剩余金额的【付款比例】。
四、合同变更
1. 在工程进行期间，如需变更合同内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
五、质量保证
1. 乙方保证所提供的设备、材料和施工工艺符合相关行业标准和国家法律法规的要求。
2. 乙方对所提供的设备和材料负责，保证其质量达到约定的要求，如有质量问题，乙方将负责修复或更换。
3. 工程竣工后，乙方提供【保修期限】的质量保修期。
六、违约责任
1. 如任何一方违反本合同的条款，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应承担因违约而给对方造成的损失，并赔偿相应的费用。
七、争议解决
1. 对于本合同的履行或解释发生争议时，双方应友好协商解决。
2. 如协商解决不成，应提交至【仲裁机构】进行仲裁。
八、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经双方验收合格之日止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
机电类施工合同范本 篇二
机电类施工合同范本是为了规范机电工程施工过程中各方的权益和责任而设计的。在签订机电类施工合同之前，双方应详细了解合同内容，确保合同的公平、合理和可执行性。下面是一份机电类施工合同范本，供参考。
合同编号：【编号】
甲方：【甲方名称】
地址：【甲方地址】
联系人：【甲方联系人】
电话：【甲方电话】
乙方：【乙方名称】
地址：【乙方地址】
联系人：【乙方联系人】
电话：【乙方电话】
一、工程内容
1. 本合同的工程内容为【工程内容】。
二、工期
1. 工程的开始日期为【开始日期】，结束日期为【结束日期】。
三、付款方式
1. 甲方应在合同签订后【付款方式】，支付给乙方【合同总金额】的【付款比例】作为预付款。
2. 甲方应在工程完成【工程完成时间】内支付给乙方剩余金额的【付款比例】。
四、合同变更
1. 在工程进行期间，如需变更合同内容，须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
五、质量保证
1. 乙方保证所提供的设备、材料和施工工艺符合相关行业标准和国家法律法规的要求。
2. 乙方对所提供的设备和材料负责，保证其质量达到约定的要求，如有质量问题，乙方将负责修复或更换。
3. 工程竣工后，乙方提供【保修期限】的质量保修期。
六、违约责任
1. 如任何一方违反本合同的条款，应承担相应的违约责任。
2. 违约方应承担因违约而给对方造成的损失，并赔偿相应的费用。
七、争议解决
1. 对于本合同的履行或解释发生争议时，双方应友好协商解决。
2. 如协商解决不成，应提交至【仲裁机构】进行仲裁。
八、其他条款
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工并经双方验收合格之日止。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
日期： 日期：
机电类施工合同范本 篇三
发包方(甲方)： 承包方(乙方)：
为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程顺利如期完成。依照《_合同法》和国家有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商签定本合同，以资共同遵守。
第一条 工程名称：
第二条 工程地址：
第三条 施工工期：
以上工程自 年 月 日起开工，至 年 月 日止，总日历天数 天，完成全部施工任务。若遇不可抗拒的自然灾害;设计变更;施工渠道受阻，工期延顺。
第四条 承包方式及施工内容
第五条 合同价款
该工程共计造价 元(大写金额) 。
第六条 付款办法
第七条 工程质量及验收
乙方应严格按设计要求和国家颁发安装工程技术规程及验收规范进行施工。如因乙方责任造成返工者，则由乙方承担一 切损失。如因甲方原因造成返工者，则由甲方承担损失。
第八条 施工安全
施工中由于乙方违犯规程、违章作业所造成的事故或损失，由乙方负责。
第九条 违约责任
合同一方不履行合同义务，责任方承担违约责任。
第十条 合同生效及终止
本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定内容后，即告终止。
第十一条 解决纠纷方式
本合同未尽事宜或遇有争议、双方协商解决，仍不能达成一致意见者，可向人民法院提出诉讼。
第十二条 合同份数
本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。
甲方(签字及盖章)： 乙方(签字及盖章)：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日
机电类施工合同范本 篇四
甲方：____________
乙方：____________
为充分调动和发挥员工的工作积极性、主动性、创造性。确保岗位工作任务和各项业绩指标的达成，根据甲乙双方自愿的原则，特签订本协议。
第一条 甲方聘任乙方从事 部 岗位的工作。
聘任期自 年 月 日起生效。
第二条 甲方的权利与义务
1. 甲方有权根据企业经营状况及经营目标与计划制定绩效考核方案。
2. 甲方有权对乙方的工作绩效进行考评，并依据考评结果对乙方进行相关人事调整，包括：
1) 核发乙方绩效工资;
2) 调整乙方薪酬，包括调整薪
资结构、加薪、降薪等;
3) 兑现奖惩，包括表彰、奖励、处罚、通告等;
4) 调整乙方工作岗位，包括晋升、调岗、降职等;
5) 调整劳务合同关系，包括续聘、终止、解聘等。
3. 甲方有义务向乙方提供必需的工作条件;
4. 甲方有义务创造条件，提高乙方的政治思想素质和业务技术水平;
第三条 乙方的权利与义务
1. 乙方认同并接受甲方的工作安排，乙方确认对甲方的各项规章制度及该岗位工作职责已充分了解，并能正确履行权利与义务。(附：《岗位说明书》)
2. 乙方接受甲方的绩效考核制度，该岗位的岗位工资(含绩效工资)，试用期为 (大写： )，转正后为 (大写： );
3. 乙方享有参加与本岗位工作密切相关的业务培训、提出合理化建议的权利;
4. 乙方有义务服从甲方的经营组织管理，遵守公司规定和劳务纪律，员工手则，尽职尽责，努力完成工作任务;
5. 乙方有义务保守甲方商业秘密、恪守职业道德;
6. 乙方有义务自觉提高工作技能，提升专业技术水平，参与甲方的各项工作培训;
第四条 当乙方工作岗位调整时，本协议自动失效。
第五条 本协议为甲乙双方劳务聘用合同的附件，本协议的修订、变更即视同为劳务聘用合同的修订、变更。本协议中的条款如与劳务聘用合同有悖，均以劳务聘用合同的约定为准，且本协议条款的失效、无效均不影响甲乙双方劳务聘用合同的效力。
甲方：__________________
乙方：__________________
_________年________月_______日
机电类施工合同范本 篇五
甲方：____________
乙方：____________
根据国家有关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的精神，甲、乙双方就保守商业秘密及竞业限制事项，经充分协商一致后，共同订立本协议，以资信守：
一、乙方任职期间对知悉的甲方商业秘密负有保密义务。
二、根据甲方的经营情况，确定以下(包括但不限于)信息属甲方的商业秘密：____________(如：经营战略、管理诀窍、进货渠道、客户资料、产品定价及报价资料、招投标中的标底及标书内容、产品生产技术和工艺规范等)、甲方确定的其它保密信息。
三、乙方无论因何种原因接触了与甲方的劳务关系，对知悉的商业秘密仍负有保密和不为自己或他人的经营活动使用之义务，直至该秘密被甲方认为不再是商业秘密。该协议的'效力不因劳务合同的解除而终止。
四、乙方如违约使用甲方商业秘密或导致秘密泄露的，应承担违约责任，须支付甲方违约金伍万元人民币;如造成甲方经济损失超过违约金的，应赔偿甲方的全部经济损失(包括直接经济损失和间接的利益损失);触犯刑法的，交由司法机关依法处理。
五、乙方在甲方任职期间及离职之后的两年以内，非经甲方事先书面同意，不得在原门诊(包括所有分店)五公里范围内与甲方经营同类产品或提供同类服务的其他企业、事业单位、社会团体内担任任
六、甲方为培训乙方所花费的培训费用，若乙方在合同未到期的情况下解除合同，应向甲方赔偿上述培训费用(按照实际费用评算)。
七、乙方违反本协议第五条的约定，应向甲方支付违约金为合同期工资总额的30%。
八、本协议经甲方盖章、乙方签字生效。
甲方(盖章)：__________________
乙方：_________________________
_________年________月_______日
机电类施工合同范本 篇六
发包方：
承包方：
根据《_合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。
(一)、安装塔机的概况
塔机型号：QZT-63
塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。
塔机安装说明书
塔机安装高度说明：
(二)、安装塔机时间地点
地点：兰大渝中校区
时间：2015年4月26日
(三)、费用及付款
安装费、安检费资料费。
安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。
(四)、甲方责任
提供安装塔机的全部技术资料
提供安装塔机的整件和合格配件。
提供《甘肃建筑起重机械登记表》
督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。
协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。
(五) 乙方责任
应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。
特种作业人员必须持证上岗(应提供单位名称及证书)
安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。
编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。
应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。
安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。
(六) 其它
合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。
合同一经双方签字、盖章即生效。
合同一式贰份，甲乙双方各执一份。
发包方：
承包方：
