护栏安装合同范本安全【优质6篇】

时间:2019-03-07 04:46:48
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

护栏安装合同范本安全 篇一

护栏安装合同范本的重要性及安全因素

护栏安装合同范本在护栏安装过程中起到了非常重要的作用。它是双方达成共识的依据,规范了护栏安装的程序和标准,确保了安装过程的安全性。本文将从以下几个方面介绍护栏安装合同范本的重要性及安全因素。

首先,护栏安装合同范本明确了双方的权责。合同中详细列出了护栏安装的责任分工和双方的权益保障,明确了双方的权责,避免了双方在安装过程中的纠纷。例如,合同中可以明确安装方需要提供的材料、施工时间、质量标准等,以及业主方需要提供的场地和报酬等。通过合同的签订,双方对于安装过程中各项事项有了明确的认识和责任分工,从而确保了安装工作的顺利进行。

其次,护栏安装合同范本规范了施工过程和质量要求。合同中规定了护栏的安装程序和标准,确保了护栏的质量和安全性。例如,合同中可以明确要求护栏的材料符合相关标准,施工过程符合相关规范,安装后的护栏能够承受一定的力量和冲击,确保了护栏的使用寿命和安全性。通过合同的规范,可以避免一些不合格的施工过程和质量问题,确保了安装过程的安全性。

最后,护栏安装合同范本规定了违约责任和争议解决方式。合同中明确了双方违约责任和争议解决方式,确保了双方的权益得到保障。例如,合同中可以明确违约方需要承担的违约责任和违约金,以及争议解决方式可以选择仲裁或法院诉讼等。通过合同的规定,可以预防和解决一些合同纠纷和争议,保护了双方的合法权益。

总之,护栏安装合同范本在护栏安装过程中起到了非常重要的作用。它明确了双方的权责,规范了施工过程和质量要求,并规定了违约责任和争议解决方式。通过合同的签订和执行,可以确保护栏安装过程的安全性,保护双方的合法权益。因此,在进行护栏安装时,合同的签订是非常重要的一步,应该引起各方的重视。

护栏安装合同范本安全 篇二

护栏安装合同范本的内容和注意事项

护栏安装合同范本是护栏安装过程中的重要文件,它规定了双方的权责和安装的标准,确保了安装过程的安全性。本文将从合同的内容和注意事项两个方面进行介绍。

首先,护栏安装合同范本的内容包括以下几个方面。合同中需要明确双方的基本信息,例如,合同的签订方、联系方式和地址等。此外,合同还需要明确护栏的安装位置和数量,以及安装的时间和进度等。合同中还需要规定护栏的材料和质量标准,确保护栏的质量和安全性。最后,合同中需要明确双方的权责和违约责任,以及争议解决方式等。通过明确这些内容,可以规范护栏安装的过程和标准,确保安装的顺利进行。

其次,护栏安装合同范本的注意事项有以下几点。首先,双方在签订合同前应该对合同的内容进行详细的讨论和确认,确保双方对于安装过程和标准有一致的认识。其次,合同中的内容应该明确、具体、可执行,避免模糊和歧义。双方在签订合同前可以咨询专业人士,确保合同的合法性和有效性。最后,合同中的条款应该合理和公正,保护双方的合法权益。双方在签订合同前可以进行合同的修改和协商,确保合同的公平性和合理性。

总之,护栏安装合同范本在护栏安装过程中起到了非常重要的作用。它明确了双方的权责和安装的标准,确保了安装过程的安全性。在签订合同时,双方需要注意合同的内容和注意事项,确保合同的合法性和有效性。通过合同的签订和执行,可以规范护栏安装的过程和标准,保护双方的合法权益。因此,在进行护栏安装时,合同的签订是非常重要的一步,应该引起各方的重视。

护栏安装合同范本安全 篇三

甲方:

乙方:

一、工程名称、地点及安装:

1、工程名称:

2、工程地点:

3、加工规格、安装要求:必须严格按设计图纸和相关规范要求。

4、规格、价格表:

5、规格、安装要求:

材料要求:栏杆扶手型材采用____________牌,栏杆按图示要求高度、厚度不小于

制作要求:型材加工应在车间内进行,车间应有良好的清洁条件;有适用于加工型材的设备、机具,并满足精度要求;所用的量具要能达到测量相适应的精度,在计量认证的有效期内使用。生产厂间应配合发包人、监理机构、总包方质检人员的定期、不定期检查。

所有构件在加工制作前,应对照建筑、结构施工图及现场实物进行核对,并对现有洞口进行精心测量,调整偏差,因承包人工作疏忽或失误引起的后果由承包人承担。

所有进场的材料必须有合格证和检测报告才能进行制作加工。加工时应采取有效的成品/半成品保护措施。不得使用未经试验合格的材料,不得使用未经认可的材料。加工质量必须符合现行质量验收规范,观感质量良好,办理检验批验收。

6、开、竣工日期:

开工时间:

竣工时间:

二、暂定价款

本合同暂定总价万元,结算时按实际施工数量计算。

三、合同双方当事人的责任和权利

(一)甲方责任和权利

1、甲方应按合同约定时间向乙方支付制作、安装费。

2、甲方对乙方实施监督和管理。

3、甲方负责协调乙方与其他三方的工作。

4、甲方有权抽查乙方的加工和安装情况。

5、甲方负责对乙方进场材料进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

7、甲方应对乙方的安装工作提供必要的技术支持。

8、甲方对乙方的加工、安装和现场施工管理等出现的问题,有权制止、要求整改、返工、停工等。

9、乙方安装完毕后,甲方负责验收,有权对安装不合格的要求整改、返工,直至合格为止,并在最终的验收报告上签字、盖章确认。

(二)乙方责任和权利

1、乙方负责安装上墙后的成品保护,如有变形、玷污、损坏等由乙方负责。

2、乙方负责对配件及辅料的验收,因乙方验收不严格,给甲方造成的损失,由乙方自行承担。

2、乙方接受甲方的监督和管理。

3、乙方应将加工、安装进度计划提交甲方。

4、乙方应接受甲方关于加工、安装方面的抽查。

5、乙方在任何时候都应接受甲方或监理方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

6、进场经验收合格后由乙方委派的安装队专人负责保管,在此期间货物毁损、灭失的风险由乙方自行承担。

7、如果因甲方个别项目发生变化,致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况,乙方应给予可能的支持,

8、乙方施工期间应严格遵守甲方及总包方有关规章制度,并接受甲方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前,负责对工程成品进行妥善保护,因乙方原因造成的一切损失均由乙方承担。

9、安装完毕后,乙方会同总包方做好成品保护。如乙方未按合同约定配合做好成品保护,致使损坏的,由乙方负责。

10、提交相关资料汇总移交总包方,保证竣工资料完整,确保工程顺利验收。

四、相关费用及支付方式

1、支付方式

加工、安装费用的支付:乙方向甲方请求付款前,必须征得总包方同意,并由总包方在合同付款单上签字确认,甲方收到经总包方签字确认的合同付款单后向乙方支付相应款项。

2、付款方式为材料全部进场付暂定总价的30%,达到竣工验收条件付暂定总价的40%,竣工验收合格结算完后付至总价的95%,留5%的质保金,质保期满后无质量问题付清。质保期从竣工验收合格之日起一年,质保期内有问题乙方必须履行维修责任。

3、乙方在收到甲方的工程款的同时,需向甲方提供足额的相关发票。

五、产品质量

1、乙方选用的型材、配件及辅料等必须符合国家标准和双方共同确认的《加工、安装技术要求》。

2、乙方加工、安装必须符合国家标准。如果在合同履行过程中出台新的国家标准或行业标准,执行新的国家或行业标准。

3、乙方在安装前将检测报告、检验报告、生产许可证、合格证书及相关的其它资料(需加盖公章)备齐,提交甲方一份。另外,甲方验收时有权随机抽取检测,相应的检测费用由乙方承担。

4、加工、安装完毕后,表面不允许有毛刺、油污或其它污迹。表面平整,没有明显的色差、凹凸不平、划伤、擦伤、碰伤等缺陷。

六、产品包装

1、乙方以合理的包装,保障产品符合正常贮运的要求,因包装问题而导致的产品毁损、划伤、擦伤、碰伤等外观损坏,由乙方负责。

2、货物包装不再另行计费。

七、交货方式

1、乙方负责货物的装卸、运输及运输过程中货物的保险事宜。

2、货物送达合同约定地点后,由甲、乙双方验收。

八、产品安装、验收

1、乙方承诺安排秀的安装队伍施工,确保安装进度和质量。

2、安装过程中,所需的辅料乙方自行承担,甲方不再另行支付费用。

3、在安装前,型材变形、外观破坏、规格不符等,乙方应及时调换。

4、乙方在安装过程中,必须遵守甲方和总包方的各项安全管理约定,如果乙方没有遵守或因乙方在安装过程中操作不当而发生的各种事故或给甲方或总包方造成的损失,均由乙方承担。

5、安装完毕后,乙方负责配合总包方对加工质量和安装质量进行验收。现场验收包括产品外观、加工标准、安装要求等。总包方验收合格后,在验收合格确认文件上签字、盖章,并提交甲方。

6、总包方验收后若有异议,出具书面报告给乙方,乙方应在3日内给予答复;由于短缺或质量问题等,乙方应在3天内补齐或更换。

7、甲方收到乙方的最终验收报告后,由甲方协同相关技术人员进行复检,合格后予以确认。如果检查中出现不合格情况,根据实际情况按合同第十条乙方违约责任中第②、③款执行。

8、总包方必须保障乙方的正常施工条件,出现停电、施工受阻等情况时,必须经三方共同确认方可顺延工期。没有经三方确认的延期,属于责任单位个人行为。

九、维修保养

1、质保期内乙方免费进行维修。如果因乙方原因致使损坏的,由乙方承担相关费用。

2、因加工、材料或配件本身质量原因造成损坏的,乙方应免费更换和维修。

3、乙方撤场后,如出现需要维修问题时,乙方接到甲方或甲方委托的物业公司通知后,24小时内必须到达现场进行维修(非乙方加工、安装或材料本身质量原因所造成的,相关维修费用由甲方或当事人承担),否则视同乙方授权甲方或甲方委托的物业公司自行处理,所发生费用从质保金中扣除。

十、合同终止

1、甲方无正当理由未按合同约定支付合同价款,经乙方催告后两个月内甲方仍未支付,严重影响工程施工的,乙方可以单方解除合同。

2、乙方出现下列情况,甲方有权与乙方解除合同。

①乙方冒用他人资质,或者私自将工程进行分包或转包。

②乙方不及时进驻工地进行安装,经甲方催告后在指定期限内仍拒绝履行义务。

③乙方收到甲方《整改通知》后3日内,仍继续存在或在以后重复出现同一问题。

④乙方拒绝执行甲方根据合同约定发出的指示。

⑤乙方不按甲方指定或确认的材料,以及合同约定的质量要求进行加工、安装。

⑥加工、安装质量不合格,并拒绝重作、返工。

十一、违约责任

1、甲方违约责任:

①甲方无正当理由迟延向乙方支付工程款,承担相应违约责任,每天按应付款部分的金额万分之二的比例,向乙方支付逾期付款的违约金。

②合同履行过程中,当预留洞口发生变更时甲方未及时通知乙方,给乙方造成的损失,由甲方承担全部损失。

2、乙方违约责任:

①对乙方加工、安装过程中出现的质量问题,甲方直接追究乙方责任。

②由于乙方加工、安装质量不合格的,乙方应赔偿甲方全部损失。

③乙方未按合同约定做好成品保护,应负责重新安装符合要求,由此增加的费用由乙方承担,同时向甲方支付损坏部分金额两倍的违约金,并承担给甲方造成的其他损失。

④乙方安装迟延,给甲方造成损失的,由乙方承担全部损失。

⑤乙方未按合同约定日期安装完毕的,每迟延一天向甲方支付20xx元的进度违约金。

⑥乙方加工、安装必须符合国家规范等。未能达到国家规范要求,则视为违约,甲方有权要求乙方重作或返工,直至符合国家规范。乙方承担因此造成的全部损失,同时应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金。

⑦若发现乙方在施工现场遗留垃圾,甲方将通知乙方在指定时间内完成清理工作,否则甲方有权请第三方处理垃圾,由乙方承担相应费用。

⑧因乙方责任致使合同终止,乙方向甲方支付合同总价款10%的违约金,并承担由此给甲方造成的一切损失。

⑨因甲方或总包方原因,导致乙方不能正常施工时,乙方应以书面形式提出延期申请,否则甲方不承担相关责任。

十二、争议解决方式

合同履行过程中发生争议,双方友好协商解决;协商解决不了的,向工程所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他

1、本合同自签订之日起生效,一式陆份,甲方执肆份、乙方执贰份,具同等法律效力。

2、本合同之双方签字盖章后生效。

甲方(签字盖章):________乙方(签字盖章):________

代表:________代表:________

电话:________电话:________

________年________月________日________年________月________日

护栏安装合同范本安全 篇四

采购方(甲方):__________________

供应方(乙方):__________________

一、工程项目

1.工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。

2.交货及安装工程地点:

二、系统总造价及其支付

(一)系统总造价

1.本监控系统含税总造价(含感应卡费用)为人民币_______

2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

(二)工程款支付

1.签订合同之日起内甲方付总工程款的_______%;

2.工程全部完工,测试成功即付总工程款的_______%

3.通过甲方及有关部门初验验收合格,并且系统无故障运行一个月后,再付总工程款的_______%

三、工期

1.本合同签订后,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

2.在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。

四、供货及安装

1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定,否则,甲方有权要求乙方更换,有关费用由乙方承担。

3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。

五、维修保养

1.本监控系统保修期,自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修,若非因甲方人为损坏的,乙方免收一切费用;

2.保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。

3.保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路、零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

六、双方责任

(一)甲方责任:

1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案,在收到后完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2.按工程进度向乙方支付工程款。

3.委派_______为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4.在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。

5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

(二)乙方责任:

1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。

3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方或住户财产,由乙方负责赔偿。

5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

七、违约责任

1.除不可抗力(战争、天灾等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价_______%的违约金,违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2.甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的_______%计付违约金。

3.由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。

4.本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收,乙方必须无偿更换、返修,直至达到验收标准,

八、其他事宜

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后天内付清,否则按逾期付款处理。

2.本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。

3.双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。

4.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。

5.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果不答复视为认可。

6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效,保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

7.本合同一式_______份,甲乙双方各执_______份,具同等法律效力。

甲方(签字盖章):________乙方(签字盖章):________

代表:________代表:________

电话:________电话:________

________年________月________日________年________月________日

护栏安装合同范本安全 篇五

发包方:

承包方:

一、工程概况

二、合同工期

1、实际开工日期以发包人或发包人委托的监理公司下发的开工令为准。

2、生产工期:合同签订后,承包人根据发包方提供的图纸(详附件做法)及现场实际情况且符合发包方要求的前提下提供《产品供货计划书》(含产品型号、规格、数量等)制作。

3、工期:签订合同后10日历天内进场,进场后40日历天完成承力框架结构安装,三个月内完成全部工程内容。

4、本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气、与其它工程等工序配合所需时间在内。

5、施工进场时间:自开工令发出之日起逾期3天仍未进场施工的,发包人有权解除合同,对发包人造成损失的,承包人赔偿相应损失。

三、合同价

1、综合单价价:深灰色铝合金夹胶玻璃栏杆¥元/米,深灰色铝合金格栅栏杆¥元/米,阳光窗不锈钢护窗栏杆¥元/米。

2、综合包干单价包含的内容:包括但不限于深化设计费用、栏杆、扶手、预埋铁件的人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、各种材料检测费、完工清理工作、成品保护、利润、管理费、税金(包括但不限于提供资料、检测、验收)费用、工程保修、风险费及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。除发包人的设计变更原因外,合同综合单价不因任何因素进行调整。

3、含税包干单价包括的工作内容:提供材料样品、确认栏杆尺寸、栏杆的生产、运输及上下车、二次转运、现场入库及保管、安装、检测等。

4、所有栏杆数量均按发包人确认的实际安装数量计算,并以发包人提供的尺寸为标准,由甲乙双方审核签字生效。

5、栏杆工程量计算规则是按照栏杆类型分类以米计算。

四、承包范围及承包方式

1、承包范围:本工程承包范围为项目一期栏杆制作安装工程。根据发包人提供的栏杆工程要求,以现行的有关国家标准及行业标准规定的技术原则为依据,由承包人承担栏杆制作、运输、安装及保修期内的维修等。

2、承包方式:包工包料、包运输、包损耗、包工期、包质量、包安全、包检测、包防雷接地、包文明施工、包市场风险、包税金、包一次通过验收的形式承包本项目。

五、工程质量标准

1、工程质量标准、规范及验收依据按以下要求执行:

2、按国家和地方现行的施工验收标准、规范及强制性标准条文执行,如国家和地方验收标准及规范有抵触的,按国家验收标准及规范执行;无国家和地方现行的施工验收标准及规范的,则按通用的验收标准及规范执行。在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时,按新颁布的验收标准和规范执行。

3、其它与工程相关的验收标准及规范(包括有害物质排放和消防等相关规范标准及要求)均属本工程的验收依据。本工程需符合国家和地方现行相关节能的规范、标准及要求,承包人必须按相关节能的规范、标准及要求施工。

4、本合同及附件、发包人提供的施工图及图说、施工图会审纪要、发包人书面通知、施工界面和中标通知书、投标书及附件以及发包人提供的符合要求的设计变更、技术核定(洽商)等均作为本工程的验收依据。

5、承包方必须保证工程质量一次性验收合格。

6、工程质量由发包人认定。发包人结合视觉感观及随机点数检测进行评定。

7、承包方应严格按照施工图纸、设计变更、技术核定、国家和行业现行施工验收规范的要求及标准和本合同约定的技术要求和材料要求进行施工,不得出现任何偷工减料的行为;

8、工程质量要求须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-200

9、发包人作出的符合约定要求的工程变更[含设计变更、技术核定(洽商)下同]等,承包人必须按要求在规定时间内完成,若承包人认为按发包人要求的时间完成不合理,承包人可向发包人工程总监提出建议,承包人按发包人工程总监审批意见执行,否则视为承包人违约。

10、承包人必须严格按照施工程序、工艺作法规定执行,如违反施工程序、工艺作法规定的要求,发包人每发现一次由承包人向发包人支付违约金1000元,承包人还应承担由此产生的一切责任和损失(含购房业主的索赔等)。

11、承包人保证本工程(本合同中所指的本工程均包含承包人分包的分项工程)所使用的材料、设备、配件等质量和工程质量符合约定要求并符合国家关于有害物质限量的相关标准和环保要求。

12、本工程必须实行样板带路,承包人在单项工程进行大规模施工以前,应先做好样板通知发包人现场工程师代表及相关人员确认后方能进行大规模施工,否则由此产生的损失由承包人自行承担。

13、工程施工注重过程和施工程序,承包人应通过严格的工艺流程来保证施工质量,工艺过程必须留下记录。

14、承包人听从发包人的现场安排,按规范和图纸要求施工,并服从现场发包人的要求,要求达到国家规范验收水平,一次验收合格。达不到合同条件的部分,发包人一经发现,可要求承包人返工,承包人应按发包人要求返工,若承包人2次以上返工仍无法符合合同条件的,发包人可以单方面解除合同并停付工程款,并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施,承包人应无条件服从并承担由此而发生的所有费用以及相应的违约责任。因承包人原因达不到合同条件,由承包人承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到合同条件,发包人有权委托第三方进行施工修复,所发生费用由承包人承担。

15、承包人生产安装过程中,发包人可按每100m抽查3m比例随时要求打开进行材料破坏性检查,承包人应无条件配合,并自行恢复,发包人不付费用,并有权知道其进货渠道,如承包人不配合,按违约处理,视情节轻重,每次从工程款中扣除违约金500-1000元/次,如承包人所用材料不符合发包人要求,其所施工完验收合格部分按综合单价的65%结算,如施工完部分不结算,并且发包人有权终止合同,承包人不得有异义。

六、工程技术要求

1、消防楼梯栏杆采用金属栏杆,阳台、露台栏杆采用彩铝钢化夹胶玻璃栏杆。

2、护窗、楼梯、阳台、露台栏杆的设计应依据图纸以及设计要求进行相应的深化设计,该设计方案完成后应经过招标方及设计认可。

3、护窗、楼梯、阳台、露台栏杆材料在加工制作前应进行送样、封样,现场以样品质量标准进行材料的验收工作。

4、承包人应依据设计图纸以及相关技术文件和现场栏杆预留尺寸确定加工尺寸,经现场总包、监理和发包人审核后进行加工后续工作。

5、承包人进场施工前应编制施工方案,施工方案中的技术做法应达到相应的深度,能够指导现场的施工;现场的安装以及临界的处理应严格依照审批后的方案执行。

6、承包人进场后的所有现场施工工艺都应以图纸以及经过审批后的技术文件为依据进行,杜绝没有依据性的、随意性的施工。

七、材料要求及供应

1、承包人供应的材料必须按设计施工图和现行有关标准及招标文件规定的材料要求进行采购或制作,并提供产品合格证明及对材料质量负责。

八、质量保修

1、质量保修期从工程竣工验收合格、完善整改意见、取得竣工验收证明、移交委托管理人并在工程移交书上签字之日起计算。

2、承包人必须明确维保负责人、联系方式,如遇紧急情况下的联系人。

3、双方根据_《建设工程质量管理条例》规定,结合该设备约定质量保修期如下:在正常使用条件下,本工程质量保修期限为贰年。

4、维保期内如出现危及人身、财产安全的,造成不能正常使用或者影响相关设施、设备正常使用等情况,责任人在接到通知后48小时内未到场进行修复或有意推委、拖延,发包人有权委托第三方修复,发生的费用由承包人负责。

九、调价方法

1、本合同附件有相同项目的,按相同项目的计费单价计算。

2、本合同附件无相同项目,但有相近项目的,则参考最相近项目的计费单价计算。

3、本合同附件无相同项目,也没有相近项目的,由发包人、承包人双方协商解决或签订补充协议。

十、付款方式

1、工程款分批支付。

2、工程范围内拦杆安装按月进度支付70%。资料齐全,专项验收合格后,次月支付10%;竣工验收合格后办理完结算,次月支付结算总造价15%。

3、工程范围内栏杆的结算总造价的5%做为质量保修金,贰年保修期满后28天内付清(质量保修金不计利息)。

4、每次支付工程款时,承包人须开具相应_,竣工结算完成开具结算金额全部_,否则,发包人有权不支付工程款。

十一、发包方权利与义务

1、发包人委派为现场代表,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。

2、发包人有义务提供各楼栋栏杆的规格。

3、在保证承包人生产周期的前提下,发包人为承包人提供必要的工作面、材料堆场。

4、发包人协调主体承包单位提供施工水、电源点,由承包人安装计量表独立计费,以消耗水量及水路损耗按自来水公司水价由发包人代缴后在承包人每期工程款中扣回(生活用水由承包人自行解决,所需费用由承包人承担),工程所需电费、附加费用及现场变电损耗均由承包人承担,由发包人代缴后在每期工程款中扣回。

5、协调主体单位配合内容:

(1)提供合格施工工作面;

(2)提供水电源各一个点;

(3)提供正确的标高线和轴线;

(4) 提供场地,便于搭设临时仓库(工人宿舍由承包人在施工现场红线外自行解决);

(5)施工中产生的垃圾、包装物、废料、凿洞开槽产生的渣土由承包人自行收集到发包人指定的地点堆放,由发包人负责协调外运;

(6)负责提供栏杆专业工程安装所需的塞隐蔽缝、固定等所需的水泥、砂;负责用水泥、砂、碎砖等进行接头塞缝(不包括打胶及非水泥砂等的塞缝)。

十二、承包方权利与义务

1、承包人指派为现场项目负责人,全权负责现场事宜。

2、在合同签订前,承包人有义务提供材料样品、型号和图片资料。与发包人共同确认尺寸及样式。

3、承包人应严格按合同约定时间提供符合合同规定的产品,承诺安装后产品表面良好。

4、承包人有义务确保所供产品、安装和服务质量符合合同约定标准。

5、承包人进入施工现场的所有人员应服从发包人、监理方及土建总包方对工程质量、安全、文明施工的管理,因承包人原因造成的各种损失由承包人自行承担。

6、负责栏杆的制作、运输、安装及在移交物业前的清洁和成品保护、保管等,如有损失或遗失,承包人自行承担经济损失。

7、承包人须严格按国家相关法律法规组织施工,施工过程中,发生的各种安全事故及对发包人及第三人人身财产造成的损失,均由承包人承担全部经济及法律责任。

8、承包人责任为协助完成产品的消防报验资料并确保防火门产品和工程通过当地消防管理部门的验收;

9、负责工程的竣工验收。承包人应于工程竣工验收合格后三十天内按《建设工程文件归档整理规范GB50328-2001》要求向发包人提供一式六份合格竣工资料及一式两份竣工结算书。发包人自收到承包人提交的竣工资料之日起15个工作日内向承包人书面提出初步审核意见,承包人自收到发包人的书面初步审核意见之日起15个工作日内按初步审核意见进行补充完善,发包人自承包人补充完善后28个工作日内审核完毕。承包人逾期补充完善的,以发包人的审核意见为准。

十三、转让、分包、贴牌生产的禁止

1、在发包人同意分包的前提下,承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质,如承包人选择的分包商不具备相应资质的,发包人有权撤消承包人的分包决定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失,承包人应负全额赔偿责任。

2、承包人不得有将货物委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。

十四、知识产权

1、如因承包人供应的栏杆造成对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其它受保护之权利的侵犯,则所引起的一切索赔和诉讼由承包人承担责任并负责支付一切损害赔偿费、诉讼费和其它费用。

2、按有关规定承包方供应的货物应办理生产许可证而未办理的,由此引发的各种纠纷、责任(含安全及质量事故责任)、相关费用均由承包方全部负责。

十五、违约责任

1、因承包人自身原因未能按合同约定工期如期竣工移交工程的,每延迟壹天,承包人须按1000元/天承担违约金,延期三日仍未能竣工的,承包人须按合同预计总金额的30%向发包人支付违约金,且发包人有权单方面解除合同另行委托其它单位合作。

2、承包人未能按合同约定供货或调换材质、以次充好,视为承包人违约,承包人须按合同预计总额的10%向发包人支付违约金,同时须赔偿因此给发包人造成的损失,且发包人有权单方面解除合同。

3、承包人未能一次通过验收,须按本合同第十五条第一款违约责任处理,直至通过验收,并且由此造成的发包方损失由承包人承担。

十六、廉洁条款

1、严禁发包方人员以任何方式明、暗示请吃、请喝、收受礼金、礼品或接受提供的其他私人便利或利益。

2、严禁承包方人员以任何方式向发包方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。

3、如果出现承发包双方在履约过程进行私下提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,对方有权单方解除合同,因解除相关合同造成损失的,应承担赔偿责任;同时,如有违约,仍须承担违约责任。如果上述行为严重的,保留追究法律责任的权利;如果事后主动积极向对方陈述事实,或有证据显示以上行为为工作人员施压的不得已行为,则仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。

十七、其它

1、对合同履行过程中发生的争议,发包人与承包人应友好协商解决,争议无法通过协商达成一致解决意见的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

2、发包人付予承包人的工程款,承包人须优先支付工人工资;若承包人拖欠建筑工人工资,发包人有权从工程款中直接支付,同时发包人收取该部分款项30%的违约金。

3、承包人须在签证内容实施完毕后三天内向发包人提出签证,过期提出则视为承包人自动放弃此签证权益。

4、施工过程中,如发包人需对部分工程提前安装、以作为销售使用,则承包人须按发包人的要求提前完成该部分工程。

5、发包人只负责提供距施工现场近距离范围内堆放材料的场地,承包人自行解决施工及管理人员住宿办公场所,发包人不予补偿费用。

6、承包人应按施工安全规范做好施工安全管理,指定安全、防火负责人,采取安全及防火保障措施,保证物件堆放整齐与道路畅通。并对施工期间发生的施工质量、安全事故承担全部责任,并负责及时报告发包人及政府有关部门。

7、在施工期间,承包人委派现场的`项目经理、项目执行经理、技术负责人一天内离开工地现场超过4小时,必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开;项目经理离开期间,项目副经理履行项目经理的义务。发包人紧急情况下召集上述人员处理有关事宜时,上述人员未能在规定时间内到达指定地点超过半小时的,承包人承担每次每缺一人1000元的违约金。

8、发包人对项目管理人员进行考勤管理,项目经理每个月累计离开现场时间不得超过三个日历天,每超出一天,中标人承担1000元的违约金,此后每天的违约金按1000元递增;施工过程中,发包人有权力指令中标人撤换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理、副经理及施工管理人员)或班组,中标人必须服从并执行。

十八、合同生效

1、本合同自双方签字盖章且承包人提交履约保证金后生效。

2、本合同未尽事宜,双方另行协商,签署补充协议。

3、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。

4、本协议壹式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,各份具同等法律效力。以下无正文

甲方(签字盖章):________乙方(签字盖章):________

代表:________代表:________

电话:________电话:________

________年________月________日________年________月________日

护栏安装合同范本安全 篇六

甲方:

乙方:

因防护栏安装涉及高空作业具有一定的危险性,为防止安全事故的发生,确保人身安全,经甲乙双方充分协商,在依据国家相关法律法规和相关规定的基础上,本着自愿平等的原则签订此协议。

第一条:工程概况

甲方安装防护栏为指定房屋楼下四个窗户(包含卧室一个窗户,书房一个窗户,餐厅一个窗户以及厨房一个窗户),以及楼上一内侧防护栏门窗。

第二条:承包方式及计价基数

乙方承担全部防护栏用料以及负责防护栏安装实施,甲方指定用料为不锈钢管,厚度为0、8mm厚。定价安装每平米80元计算

,总价根据具体实施面积以及相应折扣方法计算。

第三条:安全要求

乙方在施工过程中自行检查所使用高处作业的安全技术设施工具,自愿承担工程施工过程发生的全部安全风险。

乙方在施工中对,若发现有缺陷或隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须迅速停止作业。

乙方在施工过程中出现的安全事故均由乙方承担全部相应责任。

第四条:工程款支付方式

甲方支付乙方定金400元人民币,其余工程款在防护栏安装完成后一遍结清。

第五条:甲方责任

根据工程的实际情况,对工程作出质量方面的检查和监督。

甲方在乙方进入作业现场前,对乙方人员进行安全告知。

第六条:质量保证

不锈钢护栏立柱间距不得大于12厘米。

按照房屋防护栏工程验收规范及技术标准要求完成本工程。质量保证期为50年,乙方需确保安全门窗不能在无外力或者外力小于 100公斤的情况下自行掉落,否则乙方负责因防护栏掉落导致的全部安全责任。

第七条:其他

本合同一式二份,双方各执一份。

本合同经双方法人代表(委托人)签字后生效,质保期满后本合同自动失效。

甲方:

乙方 :

日期:

护栏安装合同范本安全【优质6篇】

手机扫码分享

Top