北京检测单位合同范本22篇【精选3篇】

时间:2019-06-09 04:19:47
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

北京检测单位合同范本22篇 篇一

随着社会的发展和进步,检测行业在北京地区得到了快速的发展。为了规范检测行业的运作,保护消费者的权益,北京市制定了一套完善的检测单位合同范本。本文将针对其中的几个重要条款进行详细介绍。

首先,合同中的服务内容和费用。在合同中明确约定检测单位提供的具体服务内容,包括检测项目、检测标准、检测方法等。同时,合同还应明确约定检测单位的收费标准和支付方式,以及可能产生的额外费用和退款政策。这样可以避免在服务过程中产生纠纷,保证双方的权益。

其次,合同中的风险责任和赔偿条款。在合同中应明确约定检测单位在服务过程中可能出现的风险和责任,以及双方在此情况下的赔偿责任和方式。例如,如果因为检测单位的原因导致检测结果错误,是否需要承担相应的赔偿责任。这样可以保护消费者的权益,也能促使检测单位提高服务质量。

此外,合同中还应包含关于保密和知识产权的条款。由于检测项目通常涉及到一些商业秘密和专利技术,因此合同中应明确约定检测单位对相关信息的保密义务。同时,合同还应明确约定双方在合作过程中产生的知识产权归属和使用权,以避免后续的纠纷。

最后,合同中的违约和争议解决条款。合同应明确约定双方在违约情况下的责任和补救措施,以及解决争议的方式和途径。例如,可以约定双方在争议发生后首先通过友好协商解决,如果无法达成一致,可以选择仲裁或诉讼解决。这样可以避免争议的进一步扩大,保护双方的合法权益。

总之,北京检测单位合同范本的制定对于规范检测行业的运作、保护消费者的权益具有重要意义。合同中的服务内容和费用、风险责任和赔偿条款、保密和知识产权条款以及违约和争议解决条款是其中的重要内容。通过合同的约定,可以实现双方的权益平衡,促进检测行业的健康发展。

北京检测单位合同范本22篇 篇二

随着检测行业的迅速发展,北京地区的检测单位合同范本也得到了不断完善和更新。本文将介绍其中几个重要的合同条款,以及这些条款的作用和意义。

首先,合同中的服务内容和费用条款。合同应明确约定检测单位提供的具体服务内容,包括检测项目、检测标准、检测方法等。同时,合同还应明确约定检测单位的收费标准和支付方式,以及可能产生的额外费用和退款政策。这样可以避免在服务过程中产生纠纷,保证双方的权益。

其次,合同中的风险责任和赔偿条款。合同应明确约定检测单位在服务过程中可能出现的风险和责任,以及双方在此情况下的赔偿责任和方式。例如,如果因为检测单位的原因导致检测结果错误,是否需要承担相应的赔偿责任。这样可以保护消费者的权益,也能促使检测单位提高服务质量。

此外,合同中还应包含关于保密和知识产权的条款。由于检测项目通常涉及到一些商业秘密和专利技术,因此合同中应明确约定检测单位对相关信息的保密义务。同时,合同还应明确约定双方在合作过程中产生的知识产权归属和使用权,以避免后续的纠纷。

最后,合同中的违约和争议解决条款。合同应明确约定双方在违约情况下的责任和补救措施,以及解决争议的方式和途径。例如,可以约定双方在争议发生后首先通过友好协商解决,如果无法达成一致,可以选择仲裁或诉讼解决。这样可以避免争议的进一步扩大,保护双方的合法权益。

综上所述,北京检测单位合同范本中的服务内容和费用、风险责任和赔偿、保密和知识产权以及违约和争议解决条款是其中的重要内容。通过合同的约定,可以确保检测服务的质量和效果,保护消费者的权益,促进检测行业的健康发展。

北京检测单位合同范本22篇 篇三

北京检测单位合同范本 第一篇

委 托 方(甲方):

受委托方(乙方):

因甲方正在进行新建地方铁路罗定至岑溪线第二~2合同段(DK13+000~DK16+275段)施工,为了取得科学的检测数据,更快、更好地完成本工程,及时对施工过程进行监控管理,保证工程的质量,甲方决定委托乙方作为甲方的代理试验室,在乙方资质许可范围内对该工程的标准试验和所用的原材料、产品等进行试验检测。甲乙双方经平等协商,同意签订如下合同:

一、检测内容及频率

所有甲方委托的检测项目如下:土、集料、水泥、水泥混凝土和砂浆、无机结合料稳定材料、钢筋、结构混凝土、地基基础、原材料、桥涵结构物试验检测等。详见(罗定市民心公路工程质量检测站计量认证范围及限制要求表)。具体检测项目及频率按《最新铁路工程设计规范与施工质量验收标准大全》规定检测。

二、检测依据

(1)_现行有效的试验检测规程和标准;

(2)_《最新铁路工程设计规范与施工质量验收标准大全》;

(3)有关设计、批复、施工文件和图纸。

三、检测工作要求

1、甲方委托乙方在资质许可范围内对该工程的标准试验和所用的原材料、构件、产品等进行试验检测。乙方不负责所超出乙方资质的检测项目的试验检测。

2、检测人员要求:乙方应委派具有丰富检测经验且取得相应资格的人员进行检测,并指定专人负责。

3、仪器设备要求:检测用的仪器设备由乙方负责,仪器设备性能应正常,能满足检测工作需要且经计量检定;检测用的交通工具由甲方负责(附件:试验检测设备一览表)。

4、检测时间要求:需要外业检测时,甲方应提前12小时书面或电话通知乙方,乙方接到甲方的检测通知后应12小时内做好检测工作,并组织进场检测。外业检测结束后,乙方应尽可能现场提供初步检测结果,并应3个工作日内出具相应检测项目的试验检测报告(检测报告应盖CMA章),试验检测报告分阶段报送甲方。如甲方未能及时配合乙方的检测工作,乙方提交试验检测报告的时间按实际影响时间顺延。

四、工作条件和协助事宜

1、甲方指定一位专职技术人员负责现场试验检测工作及协调甲乙双方的试验检测相关事宜,所有经现场检测人员签过的现场试验检测记录如路基压实度、地基承载力,只要没有超出乙方的资质范围,乙方应以乙方公司的名誉及时地给予出具相应检测报告。原材料、无侧限试件、混凝土试件等室内试验由甲方自行安排专业技术人员取样、制作试件和送样。

2、每次试验检测前,甲方应按乙方提供的格式填写试验检测委托单,甲方应保证所提供的一切资料、信息和实物的真实性,对所填写的委托内容确认签名,对相关资料的真实性、准确性负责。乙方将严格委托内容进行检测,保证检测的公正性,对来样检验数据负责,并为甲方提供的样品及有关资料保密。

3、乙方必须严格按相关的试验检测规程的要求开展检测工作,真实提供试验检测报告。

4、乙方严格遵守有关廉政规定,不得以权谋私,弄虚作假。

5、乙方每次完成单项工程检测后与甲方共同进行工程量确认。

五、履行期限和方式

本合同的履行期限为20xx年4月至工程结束。本合同的履行期限为合同有效期,合同失效后合同责任终止。

六、验收标准和方式

1、本合同采用提交相关试验检测报告(一式两份)的方式验收,甲方逐次签收乙方提交的试验检测报告。检测结果归甲、乙双方共有,并由双方承担保密义务。

2、本合同的保证期为合同有效期。在保证期内因乙方责任出现质量缺陷的,乙方应予返工或者采取补救措施,费用又乙方承担;如乙方未及时返工或补救,甲方有权扣回相应的试验检测费。

七、合同价及支付方式

1、 本合同价按所做项目的多少,按正常收费标准的80%予以结算(收费标准附后)。

2、甲方按每月末支付乙方检测费。

3、每次收款时乙方须开具正式发票向甲方办理收款手续。

八、争议的解决办法双方若发生争议无法协商解决时按法律程序解决。

九、合同生效及其它

1、本合同壹式肆份,甲方、乙方各执贰份,均具法律效力;

2、本合同自合同签订后生效,工程完工结清款项后失效;

3、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

甲方:

代表(签字):

乙方:

代表(签字):

北京检测单位合同范本 第二篇

甲方:

乙方:

甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《_合同法》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。

一、 检测依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-20_);

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20_);

3、“关于转发_发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管

4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20_]26号);

5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20_]36号);

6、设计要求。

二、 检测内容、数量及相关费用、支付方式

1、 检测费用按桂建质检协字[20_]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。

2、 检测费金额为:

3、 检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告后一周内支付。

三、 甲方责任

1、 负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。

2、 按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

四、 乙方责任

1、 按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。

2、 在甲方送样且满足相应项目的检测条件后

3、 乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的,由乙方承担相应的赔偿责任。

五、 本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。

六、 本合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

北京检测单位合同范本 第三篇

委 托 单 位:北京XX公司

受委托单位: 南昌赣建工程质量检测中心

签 订 时 间:________年____月____日

签 订 地 点:____市____区安苑东里三区10号

根据《_合同法》和《建设工程质量检测管理办法》(_令141号)及____省、____市关于建设工程质量检测相关的文件等规定,结合在施工程具体情况,就施工试验检验项目委托。为确保试验检验质量,明确责任,经委托方: 北京XX公司(以下简称甲方)和受委托方: 北京 (以下简称乙方)平等协商一致,特签定本合同。

一、工程概况

1、工程名称: 国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目

2、工程地点:

3、建筑面积:

4、结构类型:

5、层 数:

6、结构完成日期:

7、工程竣工日期:

二、试验检验范围及试验检验资料标准

1、甲方委托乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证 复试检验,土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋保护层厚度、砂浆强度、回弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验,并提供砂浆配合比。

2、 乙方必须按照《建筑工程资料管理规程》DB01-51-的要求及时、准确提供试验检验报告,试验检验报告为一式 肆 份。

3、 对上述规程中没有具体规定的试验检验报告表种类,由乙方提供试验检验报告表样式并征得甲方确认。

三、试验检验费用收取标准及结算方式

中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章,经与甲方试验人员核对,由甲方试验人员出具签字资料,甲方总工程师签字确认,工程试验费最终结算资料必须由甲方经理确认。

3、甲方每月____日,根据试验报告资料出具情况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费,剩余款项在工程竣工验收并交付齐全所有资料后一个月内付清。

四、甲方的权利与义务

1、按照国家规范、规程、标准及有关规定及要求,对所委托试验检验的样品试件的代表性、真实性、及时性负责。

2、委托单填写字迹清楚、内容完整、准确;样品试件标识清楚、内容完整、准确并与委托单内容一致。

3、本合同有关条款中甲方应负的责任。

五、乙方的权利与义务

1、按照国家规范、规程、标准及有关规定的要求,对所委托的样品试件及时进行试验检验。如遇不合格时,乙方应24小时内通知甲方,若因乙方原因延误工期,乙方需承担相应的赔偿责任。

2、按试验检验标准规定的时间及时提供试验检验报告,要求内容必须完整、真实、准确、有效并对其负责。如因乙方延误提供试验检验报告,给甲方正常施工造成的影响,乙方需承担相应的赔偿责任。

3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。

六、 违约责任

1、乙方未按照合同履行义务,给甲方造成损失的,应承担相应的经济责任。

2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。

七、合同的效力

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方指定签订合同的公章为北京XX公司合同专用章,其它印章一律不具备效力。

本合同未尽事宜,经双方协商一致对合同条款做出修改或者补充,修改或补充条款须经甲方委托代理人签字并经公司经营部确认,并加盖北京XX公司合同专用章后方可生效,补充条款与本合同具有同等效力。

八、其它约定事项

员,收到甲方通知后及时到现场取件及报送合格试验资料。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中所发生的任何争议,双方协商解决,协商无效时,依法向工程所在地人民法院起诉。

十、附则

本合同壹式伍份,自双方签字盖章之日起生效。

委托单位名称: 受委托单位名称: (盖章) (盖章)

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

单位地址: 单位地址:

北京检测单位合同范本 第四篇

甲方:_________

乙方:_________

甲、乙双方通过友好协商,就有关乙方对甲方的_________产品的质量检验事宜达成如下协议:

一、检验情况

1.抽样/送样方式,选择如下第_________种:

(1)抽样;(2)送样。

2.检验类别:

二、检验项目及方法

按照“检验委托书”中的项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法,甲方必须在检验前向乙方递交检验委托书。

三、检验时间及地点

检测时间由双方另定,检验地点在乙方所在地。

四、检验费用

检测费用共计:_________(大写:_________)。甲方在检验之前将检测费用汇至乙方账号。若因工作需要,乙方人员到甲方所在地的出差费用由甲方承担。

五、其它事项

1.在检验过程中,若甲方的被检设备出现指标不符合项而造成检验时间拖延,乙方可考虑酌情另外收费。

2.检验过程中,甲方要派专门技术人员配合乙方共同完成试验项目。

3.在检验过程中,若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见,可向乙方提出申诉。

4.附件“检验委托书”作为本合同的参考文件(附件略)。未尽事宜由甲乙双方协商解决。

5.本合同甲乙双方代表签字盖章后立即生效。合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表人(签字):_________代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

北京检测单位合同范本 第五篇

甲方:

乙方:

工程地址:

工程名称:

工程建筑面积:

依照《_合同法》及其他有关法律、法规,遵循自愿、平等和诚信的原则。为明确双方权利、义务、和经济责任。甲乙双方就本项目工程检测事项协商一致,签定本合同,以资双方共同遵守执行。细则如下:

一、甲乙双方在工程检测中的责任:

1、甲方责任:

(1)负责按国家或相关标准要求,在甲方现有检测范围内,对乙方已委托的项目进行检测。

(2)负责及时出具准确、科学、公正的检测报告。

(3)负责现场取样工作。

(4)负责对乙方的检测资料做好保密工作。

2、乙方责任:

(1)负责按甲方委托收样的要求,准备样品,填写检测委托单,并协助甲方接样人员,做好样品核对装车工作。

(2)积极配合甲方检测人员做好现场检测工作。

(3)按合同要求及时支付检测费用。

二、费用核定及结算方式

1、费用核定:以双方确认的建筑面积及检测范围(包括水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度、胶砂流动度比表面积,建筑用砂颗粒级配、含泥量、泥块含量、表观密度、堆积密度、含水率,建筑用碎石、卵石颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、岩石抗压强度、压碎指标值、表观密度、体积密度、含水率,热轧光圆钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、弯曲试验,热轧带肋钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、重量偏差、弯曲试验,冷轧带肋钢筋屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、重量偏差、弯曲试验,钢筋焊接拉伸试验、弯曲试验,钢筋机械连接抗拉强度,建筑砂浆立方体抗压强度、配合比设计、拌合物稠度、拌合物密度、拌合物分层度,混凝土立方体抗压强度、抗渗性能、配合比设计、拌合物稠度、拌合物凝结时间、拌合物表观密度、抗折强度、轴心抗压强度、劈裂强度,回填土最大干密度、密度、含水率最优含水率,砖与砌块抗压强度、抗折强度、外观质量、尺寸偏差、吸水率,脚手架钢管外径、壁厚、锈蚀深度、抗拉强度、断后伸长率,钢管脚手架扣件裂纹、盖板开启、抗滑性能、抗破坏性能、抗拉性能、扭力矩试压、扭转刚度性能、外观和附件质量,防水材料力学物理性能,预埋件拉拔锚栓拉拔、植筋拉拔、螺栓拉拔,外墙饰面砖粘结强度,钢筋混凝土结构保护层厚度、钢筋位置、尺寸、楼板厚度、层高等常规材料和结构实体检测。不包括建筑幕墙(门窗)检测,建筑节能检测及建筑工程室内空气质量检测等专项检测项目和质监站要求整改的检测项目。)商定。检测费按元/平方结算,检测费用共计人民币(大写):叁万叁仟元整。

2、结算方式:

乙方工程进度到时,须支付总费的15000元,主体验收后,须支付总费用的15000元,余款待本期项目工程资料完整时一次性付清。

三、乙方将工程的建筑材料的检测业务委托给甲方实施,在本工程施工期间乙方不再与其他检测机构订立相同或相似的委托合同,甲方保证本合同项目下的合部检测业务符合国家相关规定的要求,双方须共同遵守本条款,否则,即构成合同违约,本合同自甲乙双方签定日期起,任何一方均不得违约,如一方违约,违约方需支付另一方违约赔偿金人民币(大写)壹万元整。

四、其他事宜:

1、本合同示尽之处双方协商解决,协商不成时,可向任何一方的主管部门申请仲裁,直至向有管辖权的人民法院诉讼。

2、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。

3、本合同自甲乙双方签定之日起生效,款清后自动失效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

北京检测单位合同范本 第六篇

委托单位: (盖章)

单位地址:

电 话:

单位联系人:

检测单位:

地 址:

电 话:

传 真:

检测业务联系人:

备注:已开通及需委托检测的项目请打√

消防检测服务合同条款

一、服务范围和要求

委托单位,以下简称“甲方”;检测单位,以下简称“乙方”。

根据有关检测规程及甲乙双方友好协商,乙方对甲方所委托(建筑物名称)范围内的建筑消防设施进行检测,并依据DB32/186-1998出具检测报告。乙方出具的检测报告应科学、公正、真实地反映甲方委托检测项目存在的问题;甲方应根据乙方的检测报告及时采取整改或补救措施,消除隐患。 二、双方责任和协作

甲 方:

1、 检测时,被检测消防工程须基本竣工,并调试完毕运行正常。填报建筑消防设施统计表,提供被检工程各消防系统竣工图纸、竣工资料、建筑工程消防设计审核意见书和电气系统图、运行的有关数据及调试记录,并保证所提供的资料和数据是真实的。

2、 提供适合检测用场地、电源及一些必须的工具,清理现场使其具备检测条件。

3、 应为检测人员指派若干名熟悉系统设备的专职技术人员,于检测时全程协助乙方做好配合工作。在不能提供图纸的情况下,由专职技术人员现场指认检测线路走向及设备位置,并做好必要的设备操作工作等。

4、 进行必要的安全交底,做好安全防范措施,协助乙方办理有关安全方面的手续(如出入证、工作票等),监督和保证安全作业。

5、 在收到“检测情况反馈通知”后,应对查出的问题进行整改,并于10日内将整改结果和复检时间以书面形式通知乙方。因甲方整改“逾期”所造成的损失由甲方承担。

乙 方:

1、根据甲方提供的图纸资料和现场情况制定检测方案,安排检测。

2、遵守安全操作规程的规定,遵守甲方有关安全要求。

3、应本着科学、公正、真实的精神,做好检测工作,并保证其检测结论真实、可靠、有效,具有法律效力。

4、在初次检测结束3日内向甲方出具“检测情况反馈通知”。

5、在甲方问题整改复检合格后7日内出具检测报告,报送当地消防监督部门、甲方(委托单位)及相关单位。

三、检测认定办法

乙方在甲方指派人员的配合下,完成合同规定的检测项目后,甲方指派人员应在末次检测情况汇总会议记录上签字确认。甲方取得检测报告时,应给予乙方签字确认。

四、检测费用及其支付方式

1、本次检测费用:

① 建筑消防设施: RMB¥元;(人民币大写:) 2、支付方式: □ 现金■ 支票□ 汇款□ 汇票

3、交款方式:乙方出具检测报告时,甲方向乙方结清本次全部检测费用。 五、违约责任及损失赔偿额的计算方法

合同履行期间,任何一方不得以任何理由中断合同。双方均有责任和义务履行合同规定的条款。违反本合同约定,违约方应当按《合同法》相关条款,承担违约责任。

1、甲方违约,应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:预付检测费用不得追回,按合同应付而未付的检测费用应当如数支付;

2、乙方违约,应承担违约责任,承担方式和违约金额如下:除退回甲方预付的检测费用外,还必须赔偿甲方因检测而耗费的一定费用。

六、争议的解决办法

因本合同所发生的任何争议,可申请当地仲裁委员会仲裁,或按司法程序解决。 七、其 他

1、未尽事宜双方协商解决。

2、本合同一式叁份,甲方执壹份、乙方执贰份,协议自签订之日起生效。

签订日期: 20xx 年 8 月 28 日

北京检测单位合同范本 第七篇

合 同 编 号:

甲方(委 托 人):四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路

风电场道路工程项目部

乙方(检测机构):丘北县建设工程质量检测中心

检测机构编号:20_250098R

根据《_合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程

工程地点:丘北县舍得乡

结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面

监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

开工日期:20_-4-1

其它:

第二条:检测项目

甲方委托乙方的检测项目:

原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

其它:

第九条 争议的解决方式

双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

第十条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

甲 方:(盖章)

乙 方:(盖章)

法定代表人:

法定代表人:

联 系 人: 联系人手机:

联 系 人: 联系人手机:

合同订立时间: 年 月 日

北京检测单位合同范本 第八篇

甲方(委托人):四川XX公司大唐丘北XX马路

风电场道路工程项目部

乙方(检测机构):____县建设工程质量检测中心

检测机构编号:250098

根据《_合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云

____省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

工程名称:大唐丘北XX马路风电场道路工程

工程地点:____县舍得乡

结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面

监督单位:XX水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

开工日期:20-4-1

其它:

第二条:检测项目

甲方委托乙方的检测项目:

原材料检测□压实度检测□弯沉检测

砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

其它:

第九条争议的解决方式

双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向

当地法院进行起诉。

第十条附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表人:法定代表人:联系人:联系人:

联系人手机:联系人手机:合同订立时间:________年____月____日

合同订立地点:____县城常青XX71号____县建设工程质量检测中心

北京检测单位合同范本 第九篇

甲 方:_______________________

乙 方:_________________

根据《_合同法》及其它有关法律、法规的规定,结合建筑工程检测试验的特点,甲、乙双方在平等、互利、协商一致的基础上,就乙方承接甲方施工的通利紫荆商都二期项目工程检验(以下简称试验),签订本协议:

一、 工程概况:

1.监理单位:

2.平方米

3.计划竣工日期

二、甲、乙双方责任:

(一)甲方责任

1.甲方需照建筑工程质量等要求进行取样,样品质量及数量需满足标准、规范的要求。

2.所有送检样品应和施工现场的原材料保持一致,并办理委托手续。

3.混凝土配合比和砂浆配合比要等原材料(水泥、砂、石等) 试验合格后,方可申请(配合比所用的原材料应提前10天送至试验室试验)。

4.甲方的取送样员需持有上岗证,见证员需持有见证员证,并存留送样员和见证员复印件。

5.甲方需在乙方留下可靠的联系方式,以利工作方便。

6.甲方如对检测结果有异议应在15天之内提出申诉,协商解决。

7.甲方需按照要求提供现场检验所需的水电及人工配合。

8.甲方需按合同条款要求,及时结算试验费。

(二)乙方责任

1.乙方严格按照建筑工程质量标准、规范进行试验。

2.乙方应按合同要求及时、保质、保量为甲方提供试验服务和

真实、可靠、完整的试验材料。

3.乙方仅对甲方负责,一切以甲方委托试验样品和要求为准。4.乙方负责到甲方施工现场接收委托试验样品,每周两到三次。

三、试验费用及结算方式:

根据本工程实际情况,见证取样试验费按元每平方计算,计元每平方计算,计_________元,试验费总计50%,(高层建筑 10层时付费25%)计25%,计_________元。

四、非常用建筑材料试验费不在本合同范围内。

五、本协议如有未尽事宜:

经双方协商后签订补充协议,与协议正文同等有效。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

六、本协议自签订之日起生效,待检验完毕,检验费结清并交齐检验

报告之日起终止。

七、附表:

常用建筑材料和非常用建筑材料明细及最快检测时间见附表,主体结构检测项目附表3。

甲方(盖章)_____________________________ 乙方(盖章)_____________________________

甲方负责人:_____________________________ 乙方负责人:_____________________________

甲方承办人:_____________________________乙方承办人:_____________________________

北京检测单位合同范本 第十篇

甲方(委 托 人):

乙方(检测机构):

甲方将检测产品委托乙方,由乙方根据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测,并及时出具检验报告书交与甲方。双方遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就检验检测事宜协商一致,签订本协议书。

第一条:检测对象

第二条:检测项目

甲方委托乙方不限于以下检测项目:

企标全项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。

第三条:检测现场

乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境,但不限于以下检测试验设备、工具及仪器:高低温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。

第四条:甲乙双方责任及义务

1、甲方责任

(1)甲方自愿委托乙方作为样品检测机构。

(2)甲方向乙方提供所要检测的样品,对所需检测的仪器设备进行确认。

(3)甲方向乙方人员说明检测项目、技术要求所涉及的技术要点及乙方要求予以说明的事项。

(4)对于没有具体检测标准的项目,双方协商解决,因检测要求不明确造成检测结果有误的,由甲方承担责任。

2、乙方责任

(1)乙方自愿作为甲方的委托检测实验室。有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备,依据相应检测标准和程序开展委托检测业务。

(2)乙方应严格按照有关要求开展各项工作,保证测试数据的公正性、科学性、准确性、可追溯性,并对检测结果负责。

(3)乙方检测时使用的设备、仪器必须在检定合格有效期内。

(4)乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托要求内容进行测试,出具检验报告。报告内容必须真实、准确,保证与所测试的原始数据一致。

(5)乙方未经甲方允许,不得将有关信息向第三方披露。

第五条 争议的解决方式

双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

第六条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份,甲方执二份,已方执二份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

北京检测单位合同范本 第十一篇

合同编号:____________

甲方:________________________

乙方:________________________

根据《_合同法》的规定,甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行抽芯检测,经协商一致,签订本合同。

一、甲方委托乙方对________________人工挖孔桩进行抽芯检测,检验内容为桩身质量情况、混凝土抗压强度、桩底沉渣和桩端持力层是否满足设计要求。

二、包干单价:混凝土抽芯检测为_______________元/米,岩石层抽芯检测为______________元/米,完工后,按甲方最终确认的实际完成工程量进行结算。

三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检验,对其检验质量负责,并在现场检测结束后_______________日内提交检测正式报告一式_______________份。

四、提交检测正式报告后_______________天内,甲方一次性支付完工程款。

五、甲方的责任:

1.严格按照国家_技术规范、标准、要求进行施工;

2.为乙方现场鉴定提供条件,便于乙方顺利开展工作;

3.按合同规定支付技术鉴定费。

六、乙方的责任:

1.乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试,按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告,并对鉴定报告内容的真实性和准确性负责。

2.因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外,并应根据损失程度向发包人支付赔偿金,该赔偿金为实际损失的_____%。

3.在施工期间乙方必须教育好工人,搞好防火安全、文明施工及卫生工作。在施工期间做好安全措施,一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。

4.在现场工作的乙方人员,应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度,承担其对有关资料的保密义务。

七、技术情报和资料的保密:

乙方有责任对承担该工程相关资料的保密义务。如乙方不切实履行保密义务,须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。

八、违约责任:

1.由于乙方原因造成鉴定结果无效,不能满足技术要求时,其返工鉴定费由乙方承担。

2.由于乙方原因未按照合同规定时间(日期)提交检验报告,每逾期一日,应减收鉴定费的_______________%。逾期超过_______________日,甲方有权解除合同,并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。

九、争议解决办法:

在本合同执行的过程中发生争议时,双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的,双方同意按以下第_______________种方式解决:

1.向武汉仲裁委员会提请仲裁;

2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

本合同自双方签字盖章之日起生效,一式_______________份,双方各执_______________份,具同等法律效力,有未详事宜,双方协商解决。

甲方:________________ 乙方:________________

甲方代表:____________ 乙方代表:____________

签约日期:___________年__________月__________日

北京检测单位合同范本 第十二篇

合 同 编 号:

甲方(委 托 人):

乙方(检测机构):

检测机构编号:

根据《_合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《北京市建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

工程名称:

工程地点:

结构类型:

监督单位:

开工日期:

其它:

第二条:检测项目

甲方委托乙方的检测项目:

见证取样检测 □主体结构工程检测 □地基基础工程检测 □钢结构工程检测 □建筑幕墙工程检测 □室内环境检测 □其它:

第九条 争议的解决方式

双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向

当地法院进行起诉。

第十条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

甲 方:(盖章) 甲 方:(盖章) 住 所: 住 所: 法定代表人: 法定代表人: 委托代表人: 委托代表人: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账号: 邮政编码: 邮政编码: 单位电话: 单位电话: 传 真: 传 真: 联 系 人: 联 系 人: 联系人手机: 联系人手机: 合同订立时间: 年 月日

合同订立地点:

北京检测单位合同范本 第十三篇

甲方:_____

乙方:_____

为顺应汽车市场的发展,满足各类汽车维修的需要,向广大用户提供满意的维修服务,经双方自愿,公平协商,乙方将下列设备提供给甲方作为车辆检测的外协设备,现就车辆检测外协一事达成如下协议:

1. 甲方向乙方提供检测车辆的基本信息。

2. 乙方向甲方维修车辆提供检测服务,检测设备包括(轴重仪,制动检测分析仪,前照灯分析仪,声级计,红外线废弃分析仪,滤纸式烟度计,不透光烟度计,车速表检测仪)。

3. 保证甲方要求的外协设备完好,并达到行业规定的使用标准和精度,协助并配合甲方资质审核过程对检验资质的外协要求。

4. 保证甲方检测车辆必须达到_相关标准。

5. 本协议一式贰份,甲乙双方各持一份,经双方签章后生效。

甲方:_____ 乙方:_____

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

北京检测单位合同范本 第十四篇

委托方:以下简称:(甲方)

承包方:以下简称:(乙方)

为保证三亚国际康体养生中心二期工程项目的施工质量,加强质量控制,甲方委托乙方承担该工程施工质量检测任务,为使检测工作顺利完成,经双方友好协商达成以下合同条款,以便共同遵守。

建筑工程名称:海南万科康体养生二期A总包工程

一、建设地点:三亚荔枝沟

二、检测内容:

工程涉及的建筑材料、施工过程质量控制检验项目;(见证取样)

三、检测依据:

按所承担检测项目相应的国家标、行业规范、本工程设计的检测要求以及甲乙双方商定的检测细则执行。

五、检测工作量:

检测项目及数量由甲方按国家行业相关的要求,为创备所需的各项检测标准以及海南省、三亚市质检部门的有关规定确定。乙方仅提供建议性意见。乙方无资质承担的检测项目,经甲方同意,乙方可外包进行检验或由甲方自行委托检测,乙方可以介绍。

六、检测期限及提交成果:

乙方按所检项目所用的标准、规范规定的时间如期完成相应的检测任务。并在完成检测后两天内提供正式检测报告一式叁份;可以根据甲方需要出具速报依据。

七、检测取费及付款办法:

1、检测取费优先顺序:

a、海南省建筑业协会规定的检测项目收费标准;

b、国家相关检测收费标准

2、检测费结算方法:结算检测费用=按本合同第七条第一款确定的检测费总和

3、付款方式:

本合同签订时,甲方先支付乙方预付款壹万元整(¥:10000元),当检测费用超出预付款后,每满壹万元即结算付款(如有急需检测报告,乙方应配合甲方工作,先领取报告),工程结束全部付清。甲方应及时支付检测费款,乙方才提交检测报告,否则乙方对检测报告享有留置权或拒绝检测甲方所送样品。乙方应向甲方开具正式税务发票。若非甲方另行书面委托,检验委托人即为甲方检测费用全权结算代表。

八、权利和义务

(一)甲方权利和义务:

1、所有检测项目均应填写检验委托单,除现场检测项目外,甲方应送样品至乙方试验室进行检验,样品应满足试验要求;在乙方有资质承担检验项目的情况下未经与乙方协商同意,甲方不得将该工程的检测项目委托其他检测单位检验。

2、按要求应进行见证取样、送检的检测项目,应符合见证取样的规章制度要求,并按海南省建设厅琼建质【20xx】194号文件执行;同时向检测单位出示见证员有效证件。

3、甲方要求乙方来现场检测的项目,甲方提前二天通知乙方,乙方接到通知确定后及时回复甲方。

4、甲方对所送样品的真实性和代表性负责,对检测报告有异议应在收到检测报告后15日内提出,争议由甲、乙双方协商解决。

(二)乙方权利和义务:

1、收样过程应符合见证取样的规章制度要求,并按海南省建设厅琼建质【20xx】194号文件执行。

2、乙方的检测严格按相关标准、规范的要求进行,不受任何单位或个人的干预;非经甲方同意,乙方不向任何单位和个人泄漏检测资料。

3、乙方按规范规定的有关质量要求按时检测,按时提交成果报告。

4、乙方要来甲方现场检测的项目,乙方提前二天通知甲方,甲方接到通知确定后回复乙方。

九、违约责任

1、甲方应按时付款,若逾期支付,甲方自逾期之日起每日向乙方偿付逾期报告费用3的违约金。

2、在乙方有资质承担检验项目的情况下未经乙方同意,甲方将该工程的检测项目委托其他检测单位检验的,本合同结算按第七条第1款执行。

3、若非不可抗拒的自然因素,乙方逾期提交成果报告,乙方自逾期之日起每日向甲方偿付逾期报告费用3的违约金。

4、因乙方原因造成甲方所送样品失效或检测结果无效,甲方重新送样检测后,该项检测不得收取任何费用,并应赔偿甲方样品及交通费用。

十、本合同未尽事宜,双方在协商补充合同,补充合同与本合同具同等法律效力。

十一、经双方确认的检验委托单、设计图纸、结算单等来往文件均视为本合同条款。

十二、本合同一式伍份,甲方执叁份乙方执贰份,合同自签订之日起生效。该工程完工,且甲方结清检测费用后合同终止。

十三、纠纷解决方式:发生纠纷,双方协商解决,若协调解决无效,则通过工程所在地法院诉讼程序的方式解决。

十四、本合同书经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

北京检测单位合同范本 第十五篇

甲方:_______

乙方:_______

甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测,根据《_合同法》的规定,特签订本协议如下,甲乙双方必须严格执行。

一、检测依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》;

3、“关于转发_发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管[20x]20号);

4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20x]26号);

5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知” (桂建科[20x]36号);

6、设计要求。

二、检测内容、数量及相关费用、支付方式

1、检测费用按桂建质检协字[20x]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。

2、检测费金额为:

3、检测费用的支付:本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%,余款提交检测报告后一周内支付。

三、甲方责任

1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。

2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

四、乙方责任

1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测,按时提供真实、客观的检测报告。

2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后

3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责,如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的,由乙方承担相应的赔偿责任。

五、本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等效力。

六、本合同自双方签字盖章后生效。

甲方:_______乙方:_______

法人代表/或委托代理人:法人代表/或委托代理人:_______

北京检测单位合同范本 第十六篇

委托方:

受托方:

一、委托内容:

受(甲方)的委托(乙方),依据_国家标准(GB50325—20xx)《民用建筑室内环境污染控制规范》实施室内环境质量验收检测工作。检测项目包括:室内环境污染物甲醛、氨、苯、氡、总挥发性有机化合物(TVOC)。

二、委托方案及费用:

本次共计检测点(/点)。检测费用总额为 元,人民币(大写),该费用包括为实施、完成该委托事项的全部费用。

乙方完成检测工作并向甲方提交检测报告时,由甲方一次付清检测费用。乙方同时提供正式发票。

三、甲方责任:

1、向乙方提供验收检测工作所需的有关的建筑资料;

2、为乙方提供验收检测工作所需的检测条件,充分通风,验收检测前3天不应进行任何可能释放出挥发性气体的施工作业;

3、为乙方在验收检测现场进行工作提供方便条件,协调乙方与现场各单位的关系;

4、按照合同约定支付费用。

四、乙方责任:

1、认真负责收集原始资料,依据依据_国家标准(GB50325—20xx)《民用建筑室内环境污染控制规范》使用有效器械进行验收检测;

2、保证验收检测结果的科学性、可靠性;

3、与施工现场各单位做好协调工作,保护被检产品(含半成品);

4、检测完成后日内交付检测报告。

五、违约责任:

1、甲方未能在合同约定的期限内向乙方足额支付费用,每迟付一日,应向乙方支付合同总款千分之一的违约金;

2、乙方未能在合同约定的期限内向甲方交付检测报告,每延迟交付一日,应向委托方支付该项成果合同总款千分之一的违约金;

3、因甲方未能履行责任(本合同第三部分“甲方责任”)而导致乙方未能在合同约定的期限内交付检测报告或检测实施时,乙方不承担责任,并有权要求甲方赔偿因此造成的损失;

4、当一方的违约是由于对方未履行实行合同规定的责任而造成的,则应视双方具体违约情节减免责任;

5、若甲方单方面中途终止本合同,乙方不退还甲方已经支付的费用,并有权要求甲方付清乙方已完成工作的相应费用并赔偿因此而导致的损失;

6、若乙方单方面中途终止本合同,乙方需退还预付款,甲方有权要求乙方赔偿因此而导致的损失;

7、上述各项赔偿金均应在责任认定后的十个工作日内,由应承担赔偿责任的一方足额向对方支付。

六、不可抗力:

不可预见、无法避免的事实为不可抗力。发生不可抗力时,双方均有责任及时采取措施避免损失和损失的扩大,并及时通报情况,并在确认为不可抗力后,协商责任的减免和合同的继续履行等问题。

七、合同争议:

本合同生效后双方均应诚意信守;合同执行中若发生争议,双方应本着平等互利的原则协商解决,协商不成时,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款:

1、合同执行中有需要补充、修订的事宜,应经协商后签订补充协议;

2、合同自双方签字盖章之日起生效;

3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有相同的法律效力。

甲方:乙方:

(盖章)(盖章)

代理人:代理人:

(签字)(签字)

日期: 日期:

北京检测单位合同范本 第十七篇

甲方(委托人):

乙方(检测机构):

根据《_合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程

工程地点:丘北县舍得乡

结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面

监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

开工日期:

其它:

第二条:检测项目

甲方委托乙方的检测项目:

原材料检测□压实度检测□弯沉检测

砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验

其它:

第三条争议的解决方式

双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

第四条附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

甲方(公章):

乙方(公章):

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

年 月 日

年 月 日

北京检测单位合同范本 第十八篇

甲方(承修方):_____

乙方(检测站):_____

根据《安徽省道路运输车辆管理规定》, 甲方委托乙方对甲方所有二级维护竣工车辆进行竣工检测,双方协议如下:

一、乙方严格按《汽车维护、检测、诊断技术规范》所规定的车辆二级维护竣工性能检测项目和技术要求对甲方送检车辆进行检测,出具有省运管局统一印制的检测报告和相关报表,并对检测结论负责。

二、甲方送检车辆必须是按《汽车维护、检测、诊断技术规范》完成二级维护作业的车辆,由质检员送检,符合检测上线要求,对未冲洗干净的车辆,乙方可拒绝该车上线检测。

三、检测收费按市物价局、财政局阜价费【_____】21号标准收取。

四、检测收费结算方式:现金。

五、该合同签字之日起生效,有效期为一年。

甲方:_____乙方:_____

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

北京检测单位合同范本 第十九篇

甲方(委 托 人):

乙方(检测机构):

根据《_合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致,签订本合同。

第一条:工程概况

工程名称:大唐丘北赶马路风电场道路工程

工程地点:丘北县舍得乡

结构类型:级配碎石基层、泥结碎石路面

监督单位:中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

开工日期:

其它:

第二条:检测项目

甲方委托乙方的检测项目:原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

其它:

第九条 争议的解决方式

双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。

第十条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份,甲方执一份,已方执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

北京检测单位合同范本 第二十篇

NO:(20xx)号

建 筑 消 防 设 施

检 测 合 同

地址: 邮编:

电话: 邮箱:

建筑消防设施检测合同书

委托方(甲方) 检测方(乙方)

为了杜绝建筑物留下先天性火灾隐患,确保建筑消防设施完好有效,在火灾初期快速发挥作用,有效扑救火灾,维护公共安全以及维护公民人身和财产安全,根据《_消防法》《_民法通则》《_合

同法》遵循“预防为主,防消结合”的工作方针,现就甲方委托乙方进行本次建筑消防设施系统性能检测的相关事宜,达成如下协议,共同订立本合同。 一、

四、 工程名称: 工程地点: 工程面积: 工程检测费用:按2元/ m2收费,总建筑面积 m2,检测费用合

计: 元整。

五、 检测内容:对甲方申报的下列消防设施进行系统性能检测:(需要检测的

项目在括号内打“√”)

□1、消防供配电设施 □2、火灾自动报警系统 □3、消防供水

□4、消火栓□5、自动喷水灭火系统 □6、泡沫灭火系统 □7、气体灭火系统□8、机械加压送风系统 □9、机械排烟系统 □10、应急照明灯 □11、疏散指示标志灯□12、应急广播系统 □13、消防专用电话 □14、消防电梯□15、灭火器 □16、消防分隔设

施 □17、钢结构防火涂料□18、其他

根据技术要求,以下各项不属于本次消防设施检测内容:

1)消防间距

2)防火分区

3)关于消防图纸设计的缺项或漏项

六、 收费标准:有偿服务协议收费,标准参照《甘价费[1998]284号》和

《甘财综发[1998]第64号》监督检验收费标准的批复执行;(具体费用以建筑消防设施检测收费核算书为准)。

七、 费用及支付方式: 甲方收到乙方出具的检测报告后,甲方向乙方一次

性付清检测费。

八、 对初次检测不合格的超过3个月到1年之内申请复检的,按初次检测费

用标准的30%收取复检费,3个月内申请复检的,按初次检测费用标准的20%收取复检费。

十、 检测约定时间: 年月日至 年月日 双方权利与义务

(一)甲方权利与义务

1.甲方应提供下列相关资料:

a) 建筑工程消防检测申报表。

b) 消防部门出具的批准及审核文件。消防产品市场准入有效证明文件(包括CCC认证、型式认可、国家级检验报告)。

c) 有关消防设备的技术资料及产品合格证。

d) 施工记录(含绝缘电阻、接地电阻测试记录、调试报告、调试记录、隐蔽工程中间验收记录)。

e) 消防工程施工安装单位资质证书。

f) 消防工程施工安装单位资质证书。

以上资料可以提供复印件,其中a)b)项应当加盖建设单位鲜章,c)d)加盖供货单位鲜章,e)f)加盖消防安装单位鲜章。

申报单位应当按照《建设工程文件归档管理规范》(GB/T50328-20xx)对审核合格的文件资料进行整理,添加目录,编制页码,装订成册(A4规格),并加盖合缝章。

2.检测前,消防设施须具备以下条件:

a) 系统必须施工完成,保证消防设施组件齐全完好;

b) 甲方应当组织监理、施工、安装、供货商等单位进行按照检验规程初检,并且保持120小时

无故障自动运行。

c) 必须提前通知各施工安装单位和产品供应单位提前到场,进行设备运行情况的确认。

d) 检测时所有消防设备必须处于全自动运行状态,所有设施的阀门和开关必须处于正常运行时的常规的位置。

e) 应当保证所有房间和部位的门和通道畅通,并且准备梯子等简单辅助工具。

3.检测时,应注意以下问题:

a) 建设单位组织各单位及时到场,组织汇报会。

b) 检测工作负责人根据情况按照专业进行分工。各参与单位按照分工情况组织人员分工配合。

c) 检测时,各方技术人员应当及时提供技术咨询和服务,配合检测工作。 d) 检测时应当按照检测人员要求使用对讲机和消防电话进行指令式通信,禁止其他明示或暗示检测内容的一切形式通信活动。

e) 检测时,检测人员做好原始记录,由现场见证人签字。

f) 检测结束后一般当场不反馈检测情况,汇总后经批准以书面形式在三日内向申报单位反馈。

(二)乙方权利与义务

1. 乙方按照约定书所规定的检测时间和范围,根据《建筑消防设施检测技术规范》GA 503—20xx和相关消防规范标,在甲方有关技术人员的配合下进行消防设施检测。

2. 乙方在检测过程中要如实的反应检测情况,同时做好检测记录的填写并让甲方和施工单位签字确认。

3. 乙方不能以任何借口拖延检测时间,故意刁难甲方和施工单位;若工程检测有问题应耐心、仔细的给甲方和施工单位指出存在的问题和部位,已便后期

整改。

4. 乙方应在检测完成,甲方付款后三个工作日内出具检测报告。

5. 在合同履行过程中任何一方违反本合同的约定,违约方应承担违约责任。承担金额为合同金额的30%

6. 在检测过程中如遇人身责任事故由甲方负责。

在合同履行中发生争议,由双方协商解决或以补充协议的方式解决。

十一、 本合同经双方签字盖章之日起生效,有效期至交付检测报告和付清检测

费用后终止。本合同一式 肆 份,甲方持 叁 份,乙方持 壹 份。

甲方(盖章):乙方(盖章):

地 址:地 址:

电 话:电 话:

法人代表:法人代表:

委托代理人: 委托代理人:

签订日期: 年 月 日

北京检测单位合同范本 第二十一篇

甲方:

乙方:

日期:____年 _ 月 _ 日

根据《_合同法》及重庆市关于建设工程试验管理的有关规定,经甲乙双方共同协商,甲方的 ______工程试验项目委托乙方承担负责完成,并就有关事宜达成以下协议:

一、任务情况

1、承包范围: ______ 工程建筑面积约为 平方米的工程原材料及成品、半成品构件等试验。

2、试验内容:乙方应为甲方提供的服务试验内容有 (见附表)

二、 合同价款

1、合同单价为 元/平方米,该工程总建筑面积为 平方米,即总价 元人民币(大写:___元整)。

2、本合同价款为总价包干,不因乙方提出的任何理由而调整,除非甲方提出增加试验委托项目。增加试验委托项目应签订补充合同,其补充合同价款将并入原合同总价构成试验合同总价款。

三、 质量要求

1、满足施工技术要求和国家、政府关于建设工程试验的规定。

2、试验报告符合重庆市相关规定。

四、 甲方工作

1、由甲方负责按重庆市建设工程施工试验见证取样和送检制度进行见证 取样和送检试验。乙方到施工现场检测,甲方有义务协助乙方的检测工作,及时提供相关资料。

2、甲方负责按照重庆市及国家规范标准,在现场创造必要的试验条件; 试验用房符合国家及重庆市的有关要求。

3、甲方负责按国家规范标准及有关文件的要求分批取样、成型试块、并 按合同规定办理试验委托手续,必须做到原材料复验合格后才能使用,上道工序试验合格后,才能进入下道工序,并给乙方留有合理试验时间。

4、甲方及时提供需试验的建材、焊件等试件样品,对样品的代表性、全面性、 真实性负责。

5、进场原材料检验应由甲方的物资负责人向乙方委托。所有委托项目需要 填写《试验委托单》。

6、按照合同约定支付试验费用。

北京检测单位合同范本 第二十二篇

单选题及答案

1.按完成承包的内容进行划分,建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。

A.建设工程监理合同

B.建设工程采购合同

C.建设工程分包合同

D.建设工程施工合同

2.按照《合同法》,( )属于委托合同。

A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同

B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同

C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同

D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同

3.下列关于代理的叙述中,不正确的是( )。

A.代理的民事责任由被代理人承担

B.代理人以自己的名义实施代理行为

C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任

D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示

4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定,为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。

A.平等、自愿、公平、公正

B.平等、公开、公平、公正

C.平等、公开、公平、诚实信用

D.平等、自愿、公平、诚实信用

5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人( )。

A.只能要求债务人履行债务

B.只能要求保证人履行债务

C.不得要求债务人履行债务,但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

D.可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。

A.没有代理权而为的代理行为

B.超越代理权而为的代理行为

C.在代理人授权范围内的代理

D.代理权终止后的代理行为

7.某小型勘察项目,甲乙双方只订立了口头合同,工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同( )。

A.无效

B.甲方同意有效

C.成立

D.备案登记后成立

8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中,正确的是( )。

A.仲裁条款是独立存在的

B.合同若发生变更,则仲裁条款无效

C.合同出现争议时,当事人可向人民法院起诉

D.合同解除后,仲裁条款也随之失去效力

9.依据《合同法》,下列关于后履行抗辩权应满足的条件,说法错误的是( )。

A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务

B.合同中未约定履行顺序

C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

10.某施工企业拥有一处办公楼,评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元,从B银行贷款20xx万元,并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款,经诉讼后拍卖办公楼,取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( ).

银行4000万元,B银行1000万元

银行3300万元,B银行1700万元

、B银行各项工作2500万元

银行3000万元,B银行20xx万元

北京检测单位合同范本22篇【精选3篇】

手机扫码分享

Top