染雾驳岸工程合同范本 篇一
驳岸工程合同范本是指在进行驳岸工程时所签订的合同文件，用于规范工程的进行和双方的权益保护。下面是一份驳岸工程合同范本的内容，供参考：
合同编号：XXXXX
甲方：（全称）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（全称）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟进行驳岸工程，为明确双方的权益和责任，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：
一、工程范围
1.1 甲方委托乙方进行驳岸工程，包括但不限于：
（详细列出工程范围，如驳岸的具体位置、规模、工期等）
1.2 乙方应按照甲方的要求进行工程设计、施工等工作，确保工程的质量和进度。
二、工程报价和支付方式
2.1 乙方对本工程的报价为（金额），包含所有相关费用。
2.2 甲方应在工程开始前支付给乙方合同总价款的30%作为预付款，余下的70%款项按照工程进度进行分期支付。
三、工程质量和保修
3.1 乙方应按照相关标准和规范进行工程施工，确保工程的质量满足合同约定。
3.2 乙方应对工程质量承担保修责任，在工程竣工后的一年内，对工程质量问题进行修复。
四、工期和延期
4.1 工程的开始日期为（日期），预计竣工日期为（日期）。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程无法按时完成，甲乙双方应友好协商并签订书面延期协议。
五、违约责任
5.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程无法按时进行或付款延误，甲方应承担相应的违约责任。
六、争议解决
6.1 在履行本合同过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，则应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
七、其他事项
7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
驳岸工程合同范本 篇二
驳岸工程合同范本是用于规范驳岸工程合作的合同文件，下面是一份驳岸工程合同范本的内容，供参考：
合同编号：XXXXX
甲方：（全称）
地址：
联系人：
电话：
乙方：（全称）
地址：
联系人：
电话：
鉴于甲方拟进行驳岸工程，为确保工程的顺利进行和双方的权益保护，甲乙双方经友好协商，达成如下合同：
一、工程范围和工期
1.1 甲方委托乙方进行驳岸工程，包括但不限于：
（详细列出工程范围，如驳岸的具体位置、规模、工期等）
1.2 工程的开始日期为（日期），预计竣工日期为（日期）。
二、工程报价和支付方式
2.1 乙方对本工程的报价为（金额），包含所有相关费用。
2.2 甲方应在工程开始前支付给乙方合同总价款的30%作为预付款，余下的70%款项按照工程进度进行分期支付。
三、工程质量和保修
3.1 乙方应按照相关标准和规范进行工程施工，确保工程的质量满足合同约定。
3.2 乙方应对工程质量承担保修责任，在工程竣工后的一年内，对工程质量问题进行修复。
四、工程变更和延期
4.1 如甲方需要对工程范围、设计等进行变更，应提前书面通知乙方，并协商确定变更后的工程报价和工期。
4.2 如因不可抗力等原因导致工程无法按时完成，甲乙双方应友好协商并签订书面延期协议。
五、违约责任
5.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。
5.2 如因甲方原因导致工程无法按时进行或付款延误，甲方应承担相应的违约责任。
六、争议解决
6.1 在履行本合同过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，则应提交至有管辖权的人民法院进行解决。
七、其他事项
7.1 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
签字： 签字：
日期： 日期：
驳岸工程合同范本 篇三
发包人：
承包人：
根据《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况
工作内容：
工程名称：
工程范围：
第二条作业人员：
第三条合同工期
开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。
第四条合同价款
1、合同价款为：_________元（人民币），大写：_________元。
2、合同价款的确定原则（在确认的方式前划xxx√xxx）：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：
（）本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
（）以___年施工预算或____施工概算定额为依据。
（）定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准）
第五条合同价款的结算和支付
1、结算、决算资料：
（1）发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的`施工预算书。
（2）承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。
（3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。
2、合同价款的结算和决算：
（1）发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
（2）工程交工后_____日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
3、合同价款的支付：
（1）合同价款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
2、重大伤亡及其他安全事故处理：
（1）发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。
（2）按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第七条工程质量、验收与保修
1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。
第八条工期延误
1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。
2、承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。
3、非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定。
第九条文明施工
1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。
2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。
第十条材料机具供应
1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。
2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
第十一条发包人的权利及义务
1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。
2、负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。
4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。
第十二条承包人的权利和义务
1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。
3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于___%，服从发包人的统筹安排，统一调动。
4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。
第十三条违约责任
1、发包人违约责任：
（1）由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
（2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。
（3）发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。
2、承包人违约责任：
（1）因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_______日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。
（2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。
（3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。
第十四条合同争议的解决
在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向___________人民法院起诉。
第十五条合同的生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。
第十六条本合同正本一式___份，具有同等法律效力，双方各执___份，备案留存一份，副本____份。
发包人：
_____年____月____日
承包人：
_____年____月____日
驳岸工程合同范本 篇四
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依据《合同法》、《建筑法》〉、《劳动法》及有关法规，遵循平等自愿公平和诚信的原则，经双方协商，现将中铁四局莱西市龙水街道办事处周格庄段石砌护坡工程承包给乙方施工。为了明确双方责、权、利关系，特签订如下承包合同，以共同严格遵照执行。
一、 甲方责任：
1、 提供合法施工手续，三通一平施工场地。施工图纸及施工技术要求相关文件;由专职技术负责现场测量放线、监督指导。
2、 工程计费按合格成品的实际方量计算，每立方米 大写 元、小写 元，原材料石、沙、水泥等由甲方提供，原料供应不及时所造成的误工，责任由甲方负责。
3、付款方式，施工人员进场施工，根据建设单位 支付比例支付进
场费;按工程进度第一个月支付工程量的80%费用，以后每月甲方一次性付清工程款。
4、施工后剩余原料由甲方负责。
二、 乙方责任：
1、 严格按照国家高速工程有关规定、规范、设计图纸、变更图纸、文件和投标施工文件、技术标准、要求，精细化施工。确保工程质量和质量安全。
2、负责工地一切工程质量和劳动生产安全，遵守岗位职责和施工纪律。
三、 双方责任：
1、 必须认真执行合同条款，一方违约，按条款处罚，严重违约，可中止乃至终止合同，经劳动仲裁部门依法处理。
2、 此合同未尽事宜，执行国家标准合同通用条款相关项目或双方协商觖决。
3、 此协议一式三份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效：缺陷责任期满失效。
发包方(甲方)：(签章)
承包方(乙方)：(签章)
驳岸工程合同范本 篇五
发 包 单 位：(以下简称甲方)
承包单位或个人： (以下简称乙方)
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，同意签订以下条款：
一、 工程名称：前书院1#、13#、幼儿园会所
二、 工程地点：书院街以北，景西路以东
三、 工程内容：边坡支护
五、 承包方式：乙方包工包料，所有一切机械设备、小型工具由乙方负责，甲方提供水、电、施工场地等。住宿由乙方自行负责。
六、 结算方式：合同工程价(结算价)执行《二020_年山西省建筑工程预算定额》、《20_年山西省装饰工程预算定额》、《20_年山西省安装工程预算定额》及其相关费用定额，取费按照二020_年山西省费用定额丙类企业计取，总价下调10%作为工程合同价(结算价)。人工费调整依据[20_]115号文件。材料差价按晋城市建筑经济管理站发布的工程造价信息结算办法进行找差。人工、钢材、水泥以当月发票为准材差部分不做下调(参考公司市场调查价格)。
七、 喷浆厚度按100mm计算，乙方不准偷工减料，如发现一次处罚50m2。
八、 质量标准：乙方所施工的项目必须符合《工程施工质量验收规范》标准。
九、 付款方式：甲方根据乙方每月实际完成工程量的60%付进度款，工程完工后，经验收达到合格要求后，办理相关结算手续，15日内付总额的90%。剩余10%款额作为质量保证金;待地下室结构完成并回填后7天内付清余额。
十、 质量要求：
乙方施工的所有分项工程都必须达到施工规范要求及甲方的交书中的有关规定。
乙方施工人员必须按正确程序及甲方管理人员交待的程序施工，不得偷工减料减少其中的施工程序。若发现乙方有人偷工减少程序，甲方视情节轻重给予一定数额的罚款(500～1000元)，甚至清退乙方，不予结算。
乙方不得浪费材料。乙方先提供材料计划表。甲方审定后执行。乙方超出范围损耗的材料由乙方负责，甲方不负责。
乙方质量达不到施工规范标准，必须无条件返工，返工费用由乙方承担。若情节严重甲方将清退乙方，不予结算。
乙方必须按规范要求及甲方的交底书中的规定施工，确保安全，万无一失。有安全隐患的地方应及时报告，处理完后才进行施工。
十一、 进度要求：
乙方必须严格遵守甲、乙双方商定的进度计划，积极安排施工，确保施工进度。
乙方每天必须有足够数量的人力、物力来保证施工进度，不得以种.种理由拖延工期，同时不得让工作面闲置。每拖延一天罚款500元。
若因乙方原因造成工期拖延，甲方要对乙方进行处罚或者马上清退乙方出场，另行组织施工班组施工，同时不予结算乙方完成的工程量。
因乙方原因，影响整体施工进度，造成的损失均由乙方负责赔偿。每拖延一天罚款500元。
十二、 安全规定：
乙方每个施工人员工作时都必须严格按照操作规程进行操作，严禁违章作业、盲目作业、违章指挥、冒险作业。
乙方承包人(班长)应对自己的工人有安全教育和安全监督的义务，督促自己的工作遵守安全规则，确保不发生安全事故，乙方承包人对现场质量，安全事故负安全责任。
乙方承包人不得违章指挥自己的工作冒险作业、违章作业，否则要承担全部责任。
乙方每个施工员都必须严格遵守甲方的安全规章制度：
① 上班必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋或赤脚上班，严禁高空往下抛掷物料，高空作业必须戴好安全带。
驳岸工程合同范本 篇六
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
甲乙双方就道路承包事宜，经协商执行如下合同。
1、甲方提供所有建筑材料并保证工程材料质量和及时供应，乙方负责承包道路承建，并保证工程的质量。
2、乙方负责，灰土搅拌，所需机械，模版等。并保证严格按照规定佩戴劳动防护用品。乙方负责施工过程的所有安全管理和责任，甲方有权对乙方不按规定施工和违反安全规定的行为予以制止，严重违反者甲方按照安全协议处以罚金。乙方按照图纸施工，甲方如有改动必须提前通知乙方并经乙方同意。
3、乙方施工质量的问题造成的工程缺陷，二年内免费维修。
4、道路每平方25元，按实际方量结算。
5、本合同经双方代表签字起生效。一式两份，双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
